Standard szerződés biztonsági rendszerek karbantartására. Tűz- és betörésjelző rendszerek karbantartási szerződése

itthon

Vízkezelés

számú megállapodás

A továbbiakban: „Ügyfél”,

képviseli egyrészről az Alapszabály alapján eljáró _________________________________, valamint a "Kapcsolattartó" Korlátolt Felelősségű Társaság, a továbbiakban "Vállalkozó", amelyet az Alapszabály alapján eljáró főigazgató képvisel, másrészt ezt a megállapodást az alábbiak szerint kötötték:

1. A Szerződés tárgya.

1.1. A megrendelő utasít, a vállalkozó pedig kötelezettségeket vállal

tűzjelzők karbantartása és javítása a helyiségekben

Az "Ügyfél" címe:

1. _______________________________________________

1.2. A szerződés időtartama az aláírástól számított 1 év.

1.3. A szerződés futamidejének lejártakor automatikusan meghosszabbodik a következő évre, ha egyik fél sem jelentette be felmondását.

2.A felek jogai és kötelezettségei

2.1. Az ügyfél köteles:

2.1.1 Biztosítani kell a biztonságos munkavégzés feltételeit.

2.1.2. Száraz, fűtött, zárható helyiség biztosítása a dolgozók számára, valamint a berendezések, anyagok ideiglenes tárolása.

2.1.3. Határozzon meg egy felelős meghatalmazott képviselőt, aki koordinálja a munkavégzés módjával és a műszaki szolgálatokkal való együttműködéssel kapcsolatos kérdéseket a munkahelyen.

2.1.4. Biztosítsa a szerszámok, berendezések és fogyóeszközök biztonságát a létesítményben a munka időtartama alatt.

2.2. A vállalkozó köteles:

2.2.1. A tűzjelző rendszer karbantartásának, javításának elvégzése az egyeztetett ütemterv szerint, a feltárt hibák elhárítása.

2.2.2. Az Ügyfél által megadott információkat bizalmasan kezelje.

2.2.3. Hibaelhárítás céljából 12 órán belül fel kell hívnia a létesítmény illetékeseit a létesítménybe.

2.2.4. A tűzjelző karbantartási ütemtervét, a tűzjelző karbantartásának, javításának naplóját elkészíteni és a Megrendelővel egyeztetni.

2.2.5. A számlázási hónap végétől számított öt munkanapon belül nyújtson be az Ügyfélnek az Orosz Föderáció jogszabályai szerint kiállított kitöltési okmányt és számlát.

3.A felek felelőssége

3.1. A jelen szerződésben vállalt kötelezettségek nem vagy nem megfelelő teljesítéséért a felek a hatályos jogszabályok szerint felelősek.

3.2 Bármelyik fél jogosult a szerződést egyoldalúan felmondani a másik fél írásbeli értesítésével, legalább 30 nappal a szerződés felmondása előtt.

3.3 A 2.2.5. pontban foglaltak megsértéséért. pontja szerint a Vállalkozót a munkavégzés költségének havi 0,5%-ának megfelelő összegben köteles megfizetni minden egyes késedelmes dokumentumszolgáltatási nap után.

3.4 Az 5.1. pontban foglaltak megsértéséért. fizetési feltételek tekintetében a Megrendelő a fizetési késedelem minden napja után havi munkaköltség 0,5 %-a.

4.Garanciális kötelezettségek.

4.1.Vállalkozó a javítás során kicserélt berendezésben feltárt meghibásodások elhárítását saját költségére a teljesítésigazolás aláírásától számított 12 hónapon belül vállalja.

4.2.A Vállalkozó nem vállal felelősséget, ha a meghibásodás a Megrendelő általi üzemeltetési szabályok megsértése, természeti katasztrófa, baleset és az üzemeltetési feltételek megsértésének egyéb esetei miatt következett be.

5. Szerződés szerinti elszámolások.

5.1. A karbantartási munkák költsége:

A szerződés szerinti fizetés havonta, de legkésőbb a kifizetett hónapot követő hónap 15. napjáig történik a számla alapján.

5.2. A berendezés-javítási munkák költségét a Megrendelő és a Vállalkozó külön-külön minden esetben külön megállapodik a Vállalkozó ilyen jellegű javítási munkákra vonatkozó árai szerint.

5.3. A hibaelhárításhoz felhasznált eszközök és anyagok költsége a Vállalkozó tényleges költségére, Megrendelővel kötött megállapodás alapján pótlólagosan fizetendő.

6. További kötelezettségek.

6.1 A felek közötti minden vitát tárgyalásos úton kell megoldani.

6.2. Ha a vitás kérdésekben nem sikerül megállapodásra jutni, azok mérlegelése az Orosz Föderáció jogszabályaival összhangban történik.

6.3 A jelen megállapodás minden módosítását és kiegészítését írásban kell megtenni, és mindkét félnek alá kell írnia.

7. A felek jogi címei és banki adatai.

számú megállapodás

A továbbiakban: Megrendelő, akit egyrészt az Alapszabály alapján eljáró _____________________________________________________________, valamint a „Kapcsolat” Korlátolt Felelősségű Társaság, a továbbiakban „Vállalkozó” képvisel, az eljáró vezérigazgató képviseli. a Charta alapján viszont az alábbiak szerint kötötték ezt a megállapodást:

1. A Szerződés tárgya.

1.1. A megrendelő utasít, a vállalkozó pedig kötelezettségeket vállal

karbantartáshoz és javításhoz

beltéri betörésjelzők

Az "Ügyfél" címe:

1. ___________________________________________________

A szerződés időtartama az aláírástól számított 1 év.

A szerződés futamidejének lejártával automatikusan meghosszabbodik

a következő évben, hacsak egyik fél sem jelentette be felmondását.

2.A felek jogai és kötelezettségei

Az ügyfél köteles:

2.1.1 Biztosítani kell a biztonságos munkavégzés feltételeit.

2.1.2. Száraz, fűtött, zárható helyiség biztosítása a dolgozók számára, valamint a berendezések, anyagok ideiglenes tárolása.

2.1.3. jelöljön ki egy felelős meghatalmazott képviselőt, aki koordinálja a munkavégzés módjával és a műszaki szolgálatokkal való együttműködéssel kapcsolatos kérdéseket a munkaterületen.

2.1.4. Biztosítsa a szerszámok, berendezések és fogyóeszközök biztonságát a létesítményben a munka időtartama alatt.

2.2. A vállalkozó köteles:

2.2.1. A videó megfigyelő rendszer, a betörésjelző és beléptető rendszer karbantartását, javítását az egyeztetett ütemterv szerint végezni, a feltárt hibákat megszüntetni.

2.2.2. Az Ügyfél által megadott információkat bizalmasan kezelje.

2.2.3. Hibaelhárítás céljából 12 órán belül fel kell hívnia a létesítmény illetékeseit a létesítménybe.

2.2.4. A videó megfigyelő rendszer, a behatolásjelző és beléptető rendszerek karbantartási ütemtervét, a tűzjelzők karbantartásának, javításának naplóját elkészíteni és egyeztetni a Megrendelővel.

2.2.5. A számlázási hónap végétől számított öt munkanapon belül nyújtson be az Ügyfélnek az Orosz Föderáció jogszabályai szerint kiállított kitöltési okmányt és számlát.

3.A felek felelőssége

3.1. A jelen szerződésben vállalt kötelezettségek nem vagy nem megfelelő teljesítéséért a felek a hatályos jogszabályok szerint felelősek.

3.2 Bármelyik fél jogosult a szerződést egyoldalúan felmondani a másik fél írásbeli értesítésével, legalább 30 nappal a szerződés felmondása előtt.

3.4 Az 5.1. pontban foglaltak megsértéséért. fizetési feltételek tekintetében a Megrendelő a fizetési késedelem minden napja után havi munkaköltség 0,5 %-a.

4.Garanciális kötelezettségek.

5. Szerződés szerinti elszámolások.

5.1. A karbantartási munkák költsége:

Fizetés a szerződés alapján

havonta, de legkésőbb az azt követő hónap 15. napjáig kell elvégezni

havonta fizetendő számla alapján.

5.3. A hibaelhárításhoz felhasznált eszközök és anyagok költsége a Vállalkozó tényleges költségére, Megrendelővel kötött megállapodás alapján pótlólagosan fizetendő.

6. További kötelezettségek.

6.1 A felek közötti minden vitát tárgyalásos úton kell megoldani.

6.2. Ha a vitás kérdésekben nem sikerül megállapodásra jutni, azok mérlegelése az Orosz Föderáció jogszabályaival összhangban történik.

6.3 A jelen megállapodás minden módosítását és kiegészítését írásban kell megtenni, és mindkét félnek alá kell írnia.

7. A felek jogi címei és banki adatai.

A tűzjelző-karbantartási szerződés egyfajta térítés ellenében történő szolgáltatásnyújtásra vonatkozó megállapodás. A megrendelő és a vállalkozó közötti jogviszonyt ebben az esetben az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvének 39. fejezete, valamint a „Fogyasztói jogok védelméről” szóló törvény szabályozza. A tűzjelző rendszer karbantartására vonatkozó, jól kidolgozott megállapodás (2019-es minta) védi a tranzakció mindkét oldalát: lehetővé teszi, hogy a megrendelő csak a minőségi munkáért fizessen, a vállalkozó pedig időben megkapja a díjazást.

Hogyan írjunk tűzjelző szolgáltatási szerződést

A rendszeres karbantartás fő célja a berendezés jó állapotban tartása. A tűzjelzők a helyiségek védelmi rendszerének egyik fontos eleme, ezért annak megelőzését és javítását csak erre szakosodott cégekre szabad bízni. A tűzjelzők karbantartására vonatkozó szerződést általában hosszú időre kötik: egy évre, kettőre, háromra. Annak érdekében, hogy szükség esetén igénybe lehessen venni a szakemberek szolgáltatásait, a megállapodás szövegének tartalmaznia kell az egyszeri rendezvények megtartásának feltételeit.

A tűzjelző karbantartására vonatkozó szerződésnek a következő tételekből kell állnia:

az ügylet tárgya (diagnosztika, műszaki támogatás, javítás, alkatrészcsere, tuning stb.);
az egyes munkatípusok költsége és a teljes becslés;
az egyes felek kötelezettségeinek listája;
szankciók a feltételek be nem tartása esetén (büntetés határidõ eltolódásáért, pénzbírság szabálysértésért);
a megállapodás idő előtti felmondásának eljárása;
Vis major;
további feltételek.

A szolgáltatásnyújtás menetét a lehető legrészletesebben le kell írni a dokumentum szövegében. A tűzjelző rendszer javítására és karbantartására vonatkozó szabványos szerződésminta a következő munkálatokat tartalmazza: berendezések ellenőrzése (műszaki állapot értékelése külső jelekkel), teljesítményellenőrzés (vizsgálat), megelőző karbantartás (tisztítás, kenés, cseréje). alkatrészek és megelőző karbantartás).

További feltételek a tűzjelző karbantartási szerződésben

A védelmi rendszer, mint minden más berendezés, hirtelen meghibásodhat. Ezért a megállapodásban fel kell tüntetni, hogy a vállalkozó vállalja, hogy nem csak ütemezett karbantartást végez, hanem a hátralévő időben válaszol az ügyfelek kérésére is. A tűzjelző karbantartására vonatkozó szerződésmintát kívánatos megkötni, hogy a kivitelezőnek mennyi időn belül kell az igényt feldolgoznia és a készülékek működőképességét visszaállítani.

Fontos: ha azt szeretné, hogy a berendezést kizárólag a kivitelező szakemberei tartsák karban, akkor a dokumentumot egy olyan záradékkal egészítse ki, amely tiltja harmadik személyek bevonását a feladat ellátásába.

A tűzjelző rendszerek karbantartására vonatkozó kész szerződés letöltéséhez töltse ki az ügyvédeink által kidolgozott rugalmas sablont. Néhány perc alatt személyre szabhatja dokumentumát egyéni igényei szerint.

Ezt a mintát gyakran használják:

Moszkva "___" _________ 201_

Nyílt részvénytársaság "_______________________" (rövidített név - OJSC "__________________"), a továbbiakban: Ügyfél, amelyet egyrészt a Charta alapján eljáró ______________________ főigazgató képvisel,

és a „__________________” Korlátolt Felelősségű Társaság, a továbbiakban „Vállalkozó”, amelyet az Alapító Okirat alapján eljáró __________________ főigazgató, másrészt együttesen „Felek” képvisel. szerelési szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) az alábbiak szerint:

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
1.1. Ezúton a Vállalkozó vállalja, hogy a telepítési szerződésben meghatározott időtartamon belül tűzjelző felszerelését és üzembe helyezését elvégzi a következő címen: Moszkva, st. ________________, d. __, és a Megrendelő vállalja, hogy az elvégzett munkát átveszi és a Szerződésben meghatározott árat megfizeti.
1.2. A munkák teljesítésének határideje a Megrendelő előlegének Vállalkozó elszámolási számlájára történő beérkezésétől számított __ (_____________________) munkanap, a létesítmény építési készültségétől függően.
1.3. A Vállalkozó átadja a Megrendelőnek az Orosz Föderáció Vészhelyzetek Minisztériuma Állami Tűzoltósága engedélyének másolatát a tűz- és tűzjelző rendszerek telepítésére, javítására és karbantartására.

2. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
2.1. A kivitelező köteles a jelen építési szerződésben előírt munkát megfelelő minőségben, a műszaki normák és szabályok előírásai szerint, valamint a munka árát meghatározó becsléssel elvégezni.
2.2. A munkák anyaggal és felszereléssel történő ellátása a Vállalkozót terheli.
2.3. Az általa biztosított anyagokat, berendezéseket az elvégzett munka minőségének romlása nélkül feltárt lehetetlenségért az anyagokat és berendezéseket szállító fél felelős.
2.4. Megrendelő jogosult ellenőrzést és felügyeletet gyakorolni az elvégzett munkák előrehaladása és minősége, a kivitelezési határidők betartása, a Vállalkozó által biztosított anyagok minősége felett, anélkül, hogy a Vállalkozó üzemi és gazdasági tevékenységébe beavatkozna.
2.5. A Vállalkozó köteles teljesíteni a Megrendelőtől a kivitelezés során kapott utasításokat, ha azok nem mondanak ellent a jelen Szerződésben foglaltaknak, és nem minősülnek a Vállalkozó üzemi és gazdasági tevékenységébe való beavatkozásnak.
2.6. Vállalkozó köteles a Megrendelő kérésére és költségére kijavítani azokat a hibákat, amelyekért Vállalkozó nem felelős. Vállalkozó jogosult megtagadni a jelen bekezdésben meghatározott kötelezettségének teljesítését abban az esetben, ha a hibaelhárítás közvetlenül nem kapcsolódik a jelen szerelési szerződés tárgyához, vagy azt Vállalkozó rajta kívül álló okból nem tudja elvégezni.
2.7. A megrendelő a munka eredményének átadása előtt bármikor megtagadhatja a jelen szerződés teljesítését a szerelési munkák elvégzésére. Ebben az esetben a Megrendelő köteles megfizetni a Vállalkozónak a megállapított ár egy részét a kivitelezési szerződés teljesítésének Megrendelő általi megtagadásáról szóló értesítés kézhezvétele előtt elvégzett munkarész arányában, valamint a megvásárolt anyagokat és berendezéseket az átutalással. ezen anyagok és berendezések beszerzése a Megrendelő tulajdonába kerül.
2.8. A vállalkozó építési szerződés alapján kezdi meg a munkát, a létesítmény építési készültségétől függően.

3. A MUNKÁK ÁTVÉTELÉNEK ELJÁRÁSA. MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK
3.1. A munka átvételét a Megrendelő a Vállalkozó üzenetének kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül végzi el a szerződés tárgyának beépítésre való átadásra való készenlétéről.
3.2. Az építési munkák Vállalkozó általi átadása és Megrendelő általi átvétele okirattal történik, amelyet mindkét Fél aláír. Ha az okirat aláírását az egyik Fél megtagadja, abban feljegyzés készül, és az okiratot a másik Fél írja alá.
3.3. A Megrendelő a munka átvételének indokolt megtagadása esetén a felek kétoldalú törvényt készítenek, amely felsorolja a szükséges fejlesztéseket, azok végrehajtásának ütemezését.
3.4. Vállalkozó a munka nem megfelelő elvégzése esetén nem hivatkozhat arra, hogy a Megrendelő nem gyakorolt ellenőrzést és felügyeletet azok teljesítése felett.
3.5. A szerelési munkák elvégzésére irányuló építési szerződés alapján végzett munka eredményére a jótállási idő a munka átvételi okirat kiállításától számított 12 (tizenkét) hónap. A jótállási idő alatt hiányosságok észlelése esetén a Vállalkozó azokat saját költségén a Megrendelő igényének kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül megszünteti.

4. FIZETÉSI ELJÁRÁS A SZERZŐDÉS SZERINT
4.1. A jelen Megállapodás alapján végzett munkáért a Megrendelő a becslésben meghatározott összegben fizet, nevezetesen _______________ (___________________________ ezer) rubel __ kopecks, beleértve az áfát 18% - __________ (______________________ ezer _______________) rubel __ kopecks.
4.2. Megrendelő a szerelési munkák elvégzéséért a Vállalkozó megállapodása szerinti munkaköltség 50%-ának megfelelő előleget fizet Vállalkozónak a jelen szerelési szerződés aláírását követő 10 (tíz) banki napon belül. A Szerződés szerinti munkavégzés költségének 50%-ának megfelelő végkimutatás a Vállalkozó által a Megrendelő részére történő végleges átadást és a munka átvételi igazolás aláírását követő 10 (tíz) banki napon belül történik, feltéve, hogy a munkát megfelelően és a jelen Szerződésben meghatározott határidőn belül, vagy az ütemezés előtt elvégezték.
4.3. Fizetési mód - nem készpénz az Orosz Föderáció rubelében történő pénzeszközök átutalásával az Eladó elszámolási számlájára.

5. A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI
5.1. A szerelési munkák elvégzésére vonatkozó szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítéséért vagy nem megfelelő teljesítéséért a Felek a jelen Megállapodás és az Orosz Föderáció hatályos jogszabályai szerint felelnek.
5.2. A szerelési szerződés szerinti munkák késedelmes átadása esetén a Vállalkozót a Szerződés szerinti teljes becsült munkaköltség napi 0,5%-ának (nulla ötpontos) összegű kötbér terheli, minden késedelmes nap után.
5.3. Ha a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott határidőn belül nem tesz eleget szavatossági kötelezettségének, a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a Szerződés szerinti munka becsült költségének 0,5 (nulla pont öt) százalékának megfelelő kötbért fizetni, minden napra. késedelem. A kötbér megfizetése nem mentesíti a feleket a jelen szerződés szerinti szerelési munkák elvégzésére vonatkozó kötelezettségeik teljesítése alól.
5.4. A jótállási idő alatt, ha a Vállalkozó kötelezettségeit nem teljesíti, a Megrendelő jogosult a Szerződés alapján végzett munka hiányosságait saját erőből vagy harmadik személy bevonásával megszüntetni, Vállalkozó pedig köteles a Megrendelőnek megtéríteni. az ebben az esetben felmerülő összes költségre.
5.5. A Vállalkozó a Megrendelő kérésére a szerelési szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése vagy nem megfelelő teljesítése esetén a munkavégzés becsült költségének 50%-ának (ötven százalékának) mértékében egyszeri kötbért köteles fizetni. az építési szerződést.

Stb…

A tűzjelző beépítésére vonatkozó teljes formanyomtatvány és szerződésminta ingyenesen letölthető csatolt dokumentumlap formájában.

az állampolgárok személyes vagyontárgyainak tárolására szolgáló helyeken felszerelt biztonsági riasztók karbantartására és karbantartására

_________________ "___" __________________ 20___

(nem osztályos biztonsági alosztály) __________________________________________________ a továbbiakban: "1. vállalkozó", amelyet a ________ vezetője képvisel, ________ alapján eljárva, egyrészt a Belügyminisztérium "Védelem" Szövetségi Állami Egységes Vállalata az Orosz Föderáció vezetője, másrészről a _____________________________________________________ vezetője, a továbbiakban: 2. vállalkozó, másrészről ___________________________________________________, a továbbiakban: Ügyfél, harmadrészt fél, és a továbbiakban együtt: Felek, a jelen Megállapodást a következők szerint kötötték:

1. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

1.1. A jelen Megállapodás tárgya az „1. vállalkozó” által a „Vállalkozó” által a polgárok személyes vagyontárgyainak tárolására szolgáló helyekre felszerelt betörésjelzők karbantartására, a „2. vállalkozó” által pedig karbantartásra vonatkozó szolgáltatások nyújtása.

1.2. A "Vállalkozó 1" szolgáltatásai a biztonsági riasztók karbantartására a lakásból, háztartásból, az állampolgárok személyes vagyonának egyéb tárolási helyéről érkező üzenetek átviteli csatornájának felügyeletéből állnak, ahol az "Ügyfél" tulajdonát képező ingatlan és / vagy családtagjai és nem üzleti célú tevékenysége található.és (vagy) egyéb tevékenység a következő címen: ________________________________ (a továbbiakban a Szerződés szövegében - "Létesítmény") attól a pillanattól kezdve, hogy a "Létesítmény" biztonsági riasztóberendezéseket telepített. a „Vállalkozó 1” központosított felügyeleti pontjára (továbbiakban a Megállapodás szövegében - CMS) „biztonság” üzemmódban vannak beállítva a „Vállalkozó 1” távfelügyeleti állomásról való eltávolításáig, átvételükig, nyilvántartásukig és a vészhelyzeti kiszállásig. rendőrosztag az "Objektumtól" az "1. Vállalkozó" felügyeleti állomáshoz "riasztó" jelzésre kapott üzenetekre.

1.3. A "Vállalkozó 2" karbantartási szolgáltatásai egy sor tervezett megelőző jellegű szervezési és műszaki intézkedés végrehajtásából állnak, hogy az "Objektumra" felszerelt riasztókat olyan állapotban tartsák, amely a műszaki dokumentáció követelményeinek teljes egészében megfelel. teljes működési ideje.

2. A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI

2.1. A "Vállalkozó 1" vállalja:

2.1.1. A „Vállalkozó 1” távfelügyeletéhez kommunikációs csatornákon keresztül a „Megrendelő” „Objektumára” telepített biztonsági riasztó állapotának ellenőrzése.

2.1.2. A „Megrendelő” „Objektumától” a „Vállalkozó 1” távfelügyeletére érkező üzenetek érkezésekor gondoskodni kell azok regisztrációjáról, és az okok felderítése érdekében a mozgó rendőrosztag mielőbbi érkezéséről az „Objektumra” a biztonsági riasztó aktiválásához intézkedjen a jogsértő cselekményeket elkövető személyek őrizetbe vételéről.

2.1.3. A rendőrségi osztagok „riasztó” jelre történő távozáskor tett intézkedéseit az Oroszországi Belügyminisztérium hatályos előírásainak megfelelően kell végrehajtani.

2.1.4. Az „Objektumra” telepített biztonsági riasztók meghibásodásának elhárítására irányuló kérelmek elfogadása, utólagos „Vállalkozó 2” részére történő átadása és a karbantartás megszervezésének ellenőrzése.

2.1.5. Biztosítja képviselőinek részvételét a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségek megfelelő teljesítésére létrehozott bizottságok munkájában.

2.1.6. Ha az „Objektum” épségének megsértésére utaló jeleket találunk, erről a „Megrendelőt”, a „Vállalkozót 2” és a területi belügyi szerv ügyeletét értesíteni kell. Biztosítani a jelenet sérthetetlenségét anélkül, hogy az „Objektumba” behatolna.

2.1.7. Elősegíti az „Ügyfél” képviselőinek „Objektumhoz” érkezését.

2.1.8. Gondoskodni kell az „Objektum” ajtajához tartozó kulcsmásolat biztonságáról, amennyiben azokat az „Ügyfél” aláírás ellenében átveszi, és a jelen Szerződés megszűnésének napján visszajuttatja az „Ügyfél” részére. A Szerződés megszűnését követő három hónap elteltével az át nem vett kulcsokat a törvény szerint semmisítse meg.

2.1.9. Az Orosz Föderáció Belügyminisztériumának 2012. július 16-i 689. sz. rendelete szerint végezze el az „Objektum” műszaki szilárdságának és a védelmi műszaki eszközök működőképességének műszaki vizsgálatát.

A védett „Objektumok” műszaki állapotának ellenőrzése a „Vállalkozó 1”, „Vállalkozó 2” és „ÜGYFÉL” képviselőinek részvételével történik. Az ellenőrzés befejeztével „Ellenőrzési jegyzőkönyv” készül (a továbbiakban a Szerződés szövegében „Ellenőrzési jegyzőkönyv”), amely tükrözi az újonnan feltárt hiányosságokat a műszaki szilárdság, a behatolásjelzők működőképessége tekintetében. , valamint a kiküszöbölésükhöz szükséges intézkedéseket és ezen intézkedések ütemezését.

Az „Ellenőrzési Törvény” a jelen Szerződés mellékletét képezi, és annak szerves részévé válik.

2.2. Az 1. vállalkozónak joga van:

2.2.1. A Szerződés felfüggesztésének vagy megszűnésének várható időpontja előtt 3 (három) munkanappal a Szerződés felfüggesztésének vagy megszűnésének várható időpontja előtt 3 (három) munkanappal a "Megrendelő" és a "Vállalkozó 2" értesítésével függessze fel a jelen Szerződés szerinti szolgáltatásnyújtást, vagy szüntesse meg a jelen Szerződést, amennyiben gazdálkodó szervezetek között vitás kérdések merülnek fel az ingatlan tulajdonjogát és kezelését a bírósági döntéshozatal előtt.

2.2.2. Felfüggeszteni vagy egyoldalúan felmondani a Szerződést, ha a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése a „Vállalkozó 1”-n kívül álló okok miatt nem lehetséges, mindaddig, amíg azok az okok teljesen megszűnnek, amelyekről a „Megrendelő” és a „Vállalkozó 2” " telefonon ismertté teszik, majd írásban értesítik. Ezek az okok a következők:

a) telefonvonal meghibásodása, áramszünet, központi biztonsági konzol, ADSL kapcsolat stb. cseréje vagy javítása;

b) az „Ügyfél” által biztosított kulcsok és kódok nem felelnek meg az „Objektum” zárszerkezeteinek (kapuk ajtói, bejáratok, előszobák, előszobák);

c) az „Objektum” műszaki szilárdságának elemei javítást vagy cserét igényelnek;

d) a biztonsági riasztók meghibásodása.

e) az „Objektum” hírközlési társaságának döntése alapján telefonszám-változtatás történt, páros sémára váltás vagy fordított kapcsolás, telefon kikapcsolása;

f) a PCU felszámolására került sor.

2.2.3. Felfüggeszti a jelen Szerződés szerinti szolgáltatások nyújtását, vagy felmondja a jelen Szerződést, ha az „Ügyfél” késedelmesen fizet az „1. vállalkozó” által nyújtott szolgáltatásokért, erről értesítve az „Ügyfelet” és a „2. vállalkozót” 7 ( hét) munkanappal a felfüggesztés vagy megszüntetés várható időpontja előtt.

2.2.4. Jelen Szerződés egyoldalú felmondása, ha a „Megrendelő” a „Tárgyot” más személyek tulajdonába adja, majd ezt követően a „Vállalkozó 2” értesítést kap.

2.2.5. Ha a „Megrendelő” a „Vállalkozó 1” által nyújtott szolgáltatásokért a jelen Szerződésben meghatározott határidőn belül nem fizeti meg az összeget, úgy az utóbbi fél minden egyes késedelmes napra kötbért halmoz fel, az azt követő naptól kezdődően. megállapított 3.3. pont lejártának napja. a fizetési kötelezettségek teljesítésének határideje, az Orosz Föderáció Központi Bankja által a büntetés kifizetésének napján hatályos refinanszírozási kamatláb összegében.

2.2.6. Felfüggeszti jelen Megállapodást a határidők megsértése, a védett létesítmény műszaki szilárdságában, a védelmi és kommunikációs eszközökben feltárt hiányosságok megszüntetése esetén, amelyek az „Ellenőrzési jelentésben” szerepelnek. És abban az esetben is, ha az „Ügyfél” megtagadja az „Ellenőrzési törvényben” meghatározott utasítások betartását.

2.3. A "2. vállalkozó" vállalja:

2.3.1. A jelen Megállapodás 3. számú melléklete szerinti biztonsági riasztók időbeni és minőségi karbantartása.

2.3.2. Az „Objektumra” telepített biztonsági riasztók hibaelhárítására vonatkozó „Ügyfél” kérését a lehető legrövidebb időn belül teljesíteni.

2.3.3. Biztosítja képviselőinek részvételét a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségek megfelelő teljesítésére létrehozott bizottságok munkájában.

2.3.4. Az „Objektumra” telepített biztonsági riasztók üzemeltetésének szabályairól a „Megrendelőt” és a felelős személyeket tájékoztassa.

2.3.5. Amennyiben az „Ügyfél” nyilatkozata van a védett idő alatt okozott kárról, vegyen részt e kár mértékének megállapításában és az anyagi javak maradványainak egyeztetésében.

2.4. A "2. vállalkozó" jogosult:

2.4.1. Felfüggeszteni a Szerződést, ha a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése lehetetlen, a „Vállalkozó 2”-n kívül eső okok miatt: kommunikációs csatornák meghibásodása, áramszünet, biztonsági riasztó meghibásodása a hiba miatt. a „Megrendelő” 3 (három) munkanappal a felfüggesztés javasolt időpontja előtt írásban értesíti a „Megrendelőt” és a „Vállalkozót 1”.

2.4.2. Felfüggeszti a jelen Szerződés szerinti szolgáltatásnyújtást, vagy felmondja a jelen Szerződést abban az esetben, ha az „Ügyfél” a „Vállalkozó 2” által nyújtott szolgáltatásokért késedelmesen fizet, erről a „Vállalkozó 2” és „Vállalkozó 1” értesítése mellett erről a 7 (hét) munkanapról. a felfüggesztés vagy megszüntetés várható időpontja előtt.

2.4.3. Ha a „Megrendelő” a „Vállalkozó 2” által nyújtott szolgáltatásokért a jelen Szerződésben meghatározott határidőn belül nem fizeti meg az összeget, úgy az utóbbi fél minden egyes késedelmes napra kötbért halmoz fel, az azt követő naptól kezdődően. megállapított 3.4. pont lejártának napja. a fizetési kötelezettségek teljesítésének határideje, az Orosz Föderáció Központi Bankja által a büntetés kifizetésének napján hatályos refinanszírozási kamatláb összegében.

2.5. Az „Ügyfél” vállalja:

2.5.1. Szigorúan tartsa be a biztonsági riasztók működésére vonatkozó szabályokat.

2.5.2. Azonosítsa a felhatalmazott személyeket, valamint a riasztók használatáért felelős személyeket.

2.5.3. Ne engedje meg, hogy olyan személyek használjanak biztonsági riasztót, akiket nem oktattak működésük szabályairól, és akik nem megbízható személyek vagy nem felelősek a biztonsági riasztók használatáért.

2.5.4. Gondoskodjon az „Objektumra” telepített biztonsági riasztók működőképességéről, a „Vállalkozó 2”-vel együtt, időben tegyen intézkedéseket az üzemzavarok elhárítására.

2.5.5. Biztosítsa azon telefonvonalak és áramellátó hálózatok működőképességét, amelyekhez biztonsági riasztó csatlakozik.

2.5.6. Ne engedje, hogy illetéktelen személyek hozzáférjenek az „Objektumra” telepített biztonsági riasztókhoz hibaelhárítás, az „Objektum” blokkolási sémájának módosítása érdekében, a meghatározott munkát ne végezzék önállóan.

2.5.7. Megszervezni és lehetőséget biztosítani az „1. vállalkozó” és „2. vállalkozó” képviselőinek az „Objektumhoz” való hozzáférésre a jelen Szerződés feltételeinek megfelelően vállalt kötelezettségeik teljesítése érdekében. A vállalt kötelezettségek "1. vállalkozó" általi megfelelő teljesítésének biztosítása érdekében az "Objektum" összes bejárati ajtajának zár- és egyéb zárszerkezeti kulcsait, valamint a bejárati ajtók zárszerkezeteit adja át az "1. vállalkozó"-nak. kapuk, bejáratok, csarnokok, előcsarnokok (a jelen Megállapodás 1. sz. függelékének 9. pontja) és azok kódjainak jelentését (a jelen Megállapodás 1. számú függelékének 10. pontja).

Elvesztés, valamint zár- és kódcsere esetén haladéktalanul értesítse erről a „Vállalkozó 1”-et.

2.5.8. Értesítse az "1. vállalkozót" és a "2. vállalkozót" az "objektum" más magánszemélyek vagy jogi személyek tulajdonába való átruházásáról. Ne használja az "Objektumot" kereskedelmi célokra.

2.5.9. Biztosítsa a „Vállalkozó 2” számára az „Objektum” megtekintésének jogát (az „1. Vállalkozó számára szükséges a riasztó bekapcsolásának okainak kiderítéséhez”) egy megbízható személy jelenlétében, valamint (a az „Ügyfél”) 2 tanú jelenlétében vagy azok nélkül (a jelen Szerződés 1. számú mellékletének 14. oldala).

2.5.10. Mielőtt bekapcsolná a riasztókat "biztonsági" módban, ellenőrizze, hogy nincsenek-e emberek, állatok, bekapcsolt elektromos készülékek, tűzforrások az "Objektumon", zárja be az ajtókat, ablakokat, szellőzőnyílásokat, nyílásokat stb. zárakhoz és zárakhoz.

2.5.11. Ha az „Objektum” épségének megsértését és (vagy) a biztonsági riasztóeszköz integritásának megsértését észleli, haladéktalanul jelentse ezt az „1. vállalkozónak”, aki értesíti a „2. vállalkozót”.

2.5.12. Az „Objektum” huzamosabb ideig történő átadásáról értesíteni kell az „1. vállalkozót”.

2.5.13. A rángatózós (rövid idejű) lopások elkerülése érdekében a bejárati nyílást dupla ajtóval védje, mindkét ajtóra egymástól legalább 300 mm távolságra két-két nem önzáró bevésőzárat szerelve, amely az „Objektum” átadásra kerül a távfelügyeletnek, kulccsal zárva vannak.

2.5.14. Amennyiben a „Megrendelő” ingatlanának eltulajdonítása az „Objektumba” illetéktelen személyek bejutása következtében észlelhető, erről haladéktalanul értesíteni kell a „Vállalkozó 1” és „Vállalkozó 2”. Az „1. vállalkozó” és „2. vállalkozó” képviselőinek érkezése előtt gondoskodni kell a helyszín sérthetetlenségéről.

2.5.15. Azokban az esetekben, amikor az „1. Vállalkozó” az „Objektumba” való behatolás jeleit észleli, valamint amikor „1. Vállalkozó” indokolással ellátott döntést hoz az „Objektum” átvizsgálásának és újbóli lezárásának szükségességéről, a megérkezésről vagy a megérkezésről. a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az érkezés szükségességéről szóló üzenet kézhezvételétől számított egy órán belül az érintett személyeket az „Objektumban”.

2.5.16. Tartsa be az "Objektum" műszaki szilárdságára, a biztonsági riasztók felszerelésére vagy javítására vonatkozó követelményeket, valamint az értékek, fegyverek vagy egyéb vagyontárgyak tárolására vonatkozó eljárást az Orosz Föderáció hatályos jogszabályainak megfelelően.

2.5.17. Időben fizesse ki a jelen Szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokat.

2.5.18. Az elektronikus kulcs elvesztését vagy bizalmas információk (kód, jelszó, számlaszám) nyilvánosságra hozatalát haladéktalanul értesíteni kell a „Vállalkozó 1” távfelügyelettel.

2.5.19. Az „1. vállalkozó” és „2. vállalkozó” szerződés teljesítéséhez személyazonosító okmányt, a védett „objektumhoz” való jog állami nyilvántartásba vételének igazolását kell biztosítani.

2.5.20. A műszaki biztonsági berendezések komplexumának felújítása vagy cseréje, ha annak további üzemeltetése fizikai kopás vagy a műszaki paraméterek visszafordíthatatlan megváltozása, éghajlati vagy termelési tényezők hatása miatt lehetetlen, de legalábbis 8 (nyolc) évente egyszer.

2.6. Az „Ügyfélnek” joga van:

2.6.1. Változtassa meg a biztonsági riasztók karbantartási módját úgy, hogy a változtatás kívánt időpontja előtt 3 (három) munkanappal írásban értesíti a „Vállalkozó 1” címet.

2.6.2. Felfüggesztheti vagy felmondhatja a jelen Szerződést annak lejárta előtt úgy, hogy a felfüggesztés vagy felmondás várható időpontja előtt 3 (három) munkanappal írásban értesíti az „1. vállalkozó” és „2. vállalkozó” felét.

3. FIZETÉSI ELJÁRÁS

3.1. Az „1. vállalkozó” szolgáltatásaiért fizetendő havi fizetési összeg a jelen Szerződés 1. számú mellékletének 15. pontjában van feltüntetve, amelyet „1. vállalkozó” és „Megrendelő” ír alá.

3.2. A „Vállalkozó 2” által nyújtott szolgáltatások költségét jelen Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza, melyet a „Vállalkozó 2” és a „Megrendelő” ír alá.

3.3. A jelen szerződés alapján a „Vállalkozó 1” által nyújtott szolgáltatásokért havonta a tárgyhó 15. napjáig fizet a „Megrendelő” a 3.1. pont szerint. e megállapodás értelmében:

_____________________________________________________________________________

3.3.1 A rendőrkapitányság téves távozása esetén a meghatalmazott képviselői, valamint a biztonsági riasztók használatáért felelős személyek „Vásárlója” hibájából a fizetést legkésőbb a kézbesítéstől számított 10 napon belül meg kell fizetni. a hamis távozásról szóló értesítésről. Ha a rendőri egység hamis kivonulása miatti kártérítést a megállapított határidőn belül nem fizetik meg, a biztonsági havi befizetésből befolyt összeg beszámításra kerül a rendőri egység hamis távozása miatti kifizetésbe.

3.4. A „Vállalkozó 2” által nyújtott szolgáltatások kifizetése havonta, legkésőbb a következő hónap 5. napjáig történik jelen Szerződés alapján.

3.4.1. A Szerződés szerinti „Vállalkozó 2” szolgáltatásaiért az alábbi módok egyikén kell fizetni:

___________________________________________________________________________

3.4.2. A szerződés szerinti fizetés minden esetben a 3.4.1. pontban meghatározott módon és módokon. Banki jutalék az „Ügyféltől” nem kerül felszámításra.

3.4.3. A megrendelőnek jogában áll a szerződésben vállalt kötelezettségeit határidő előtt teljesíteni a „Vállalkozó 2” által a jövőben nyújtandó szolgáltatások tekintetében. Az előleg fizetése a folyó naptári év végéig bármely időszakra vonatkozhat.

3.5. A jelen Szerződés felek általi idő előtti felmondása esetén az elszámolás a Szerződés megszűnésekor ténylegesen nyújtott szolgáltatások költsége alapján történik.

3.6. A jelen Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének felfüggesztése esetén az „Ügyfél” a számlaszám lefoglalásának költségét a telefonvonalhasználat tényleges költségeinek megtérítésével fizeti.

3.7. A nyújtott szolgáltatások költségének megváltoztatásakor a "Fél - kezdeményező" köteles értesíteni a "Megrendelőt" és a másik Felet - a "Vállalkozót" a jelen Megállapodás vonatkozó mellékletében bekövetkezett változások bevezetésével vagy a szerződés aláírásával. további megállapodás.

Ha a díjszabás változásáról szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított hét naptári nap elteltével az „Ügyfél” továbbra is a „Vállalkozó” szolgáltatásait veszi igénybe, akkor az új tarifákat az „Ügyfél” automatikusan elfogadottnak tekinti.

4. A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. Jelen szerződés értelmében a „Vállalkozó 1” felelősséggel tartozik a „Megrendelő” ingatlanának a védett időszak alatt elkövetett titkos eltulajdonításáért, a jelen Szerződés alapján vállalt kötelezettségeinek nem megfelelő teljesítése következtében az ingatlan értékbecslés összegében, amikor ezt a tényt bírósági határozat erősíti meg az Orosz Föderáció jelenlegi jogszabályaival összhangban.

4.2. A „Vállalkozó 1” és „Vállalkozó 2” nem vállal felelősséget jelen szerződés alapján a „Megrendelő” „Objektum”-on található ingatlanának titkos eltulajdonításáért az alábbi esetekben:

a) őrizet nélküli időszakban követték el;

b) az "Objektumba" illetéktelenek által olyan helyeken belépő által elkövetett, amelyeket az "Ügyfél" biztonsági riasztóval megtagadt;

c) „Vis maior” körülmények bekövetkezésekor;

d) amelyet az „Ügyfél” családtagja, meghatalmazott képviselője vagy az őrzött „Objektumban” lakó más személy követett el, ha ezt a tényt a hatályos jogszabályokban meghatározott eljárás szerint megállapították;

e) ha bebizonyosodik, hogy az „1. vállalkozót” megfosztották attól a lehetőségtől, hogy az „Objektumot” felnyissák és/vagy megvizsgálhassák a biztonsági riasztó aktiválásának okainak felderítése érdekében, mivel a kulcsok duplikáltjai a zárakból nem következtek be. az „Objektum” bejárati ajtói, a záróberendezések kulcsai vagy kódjai: ajtók, kapuk, bejáratok, előszobák, előszobák, háziállatok támadásának veszélye;

f) a „Megrendelő”, a biztonsági riasztó használatáért felhatalmazott és felelős személyek által a bekezdésekben foglalt követelmények be nem tartása miatt követett el. jelen megállapodás 2.5.4., 2.5.5., 2.5.6., 2.5.13., 2.5.16., 2.5.18;

g) amikor a „Vállalkozó 1” megállapítja vagy őrizetbe veszi az elkövetőket a vagyonlopás idején;

h) ha a „Riasztó” jelzés nem érkezik a védett „Tárgytól” a biztonsági riasztó eszköz meghibásodása miatt, amely az „Ügyfél” hibájából keletkezett;

i) az "Objektum" kereskedelmi célú felhasználásának időtartama alatt;

j) abban az időszakban követték el, amikor „Vállalkozó 1” műszaki okok miatt átmenetileg nem tudott biztosítékot nyújtani (áramszünet, telefon, telefonvonal meghibásodás, távfelügyelet csere vagy áthelyezése), amelyre a „Megrendelő” és a felelős személyek figyelmeztetésben részesültek. ;

k) a védett időtartam alatt az „Ügyfél”-nek a védett „Tárgyba” való illetéktelen behatolással nem összefüggő, eltérő módon történő károkozása (tűz, árvíz stb.);

l) az „Ügyfél” károkozása az „Objektum” sértetlenségének megsértése esetén, amikor illetéktelen személyek behatolnak vagy megkísérelnek behatolni, valamint a „Tárgy” külső kerülete mentén elhelyezkedő szerkezetek és részek sérülése esetén. Tárgy" (zárak, ajtók, ablakok, ablakok, ajtók és kirakatok stb.).

m) az „Objektum” műszaki szilárdságára, a biztonsági riasztó felszerelésére, javítására vonatkozó követelmények „Ügyfél” általi megsértése vagy be nem tartása, valamint az értéktárgyak, fegyverek, ill. az Orosz Föderáció hatályos jogszabályai által meghatározott egyéb ingatlan a védett idő alatt;

n) a „Megrendelő”, a felhatalmazott személyek és a biztonsági riasztó használatáért felelős személyek nem tartják be a biztonsági riasztók üzemeltetésére vonatkozó szabályokat;

o) egyéb esetekben, ha a „Megrendelő” nem bizonyítja a „Vállalkozók” bűnösségét.

4.3. A „Vállalkozó1” mentesül a jelen megállapodás szerinti felelősség alól abban az esetben is, ha az „Objektumról” nem érkezik „riasztó” jelzés a beépített biztonsági riasztók meghibásodása vagy nem megfelelő karbantartása miatt.

4.4. A „Vállalkozó 2” felelősséggel tartozik, ha a „Megrendelő” vagyonának titkos eltulajdonítása a 2.3. pontban meghatározott kötelezettségeinek elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése miatt következett be. tényleges megállapodás.

4.5. A „Vállalkozó 1” mentesül a felelősség alól abban az esetben, ha a „Vállalkozó 1” felügyeleti állomásáról a „Vállalkozó 1” felügyeleti állomásáról a „Megrendelő” által nem kijelölt személyek engedéllyel távolítják el a „Létesítmény”-re felszerelt biztonsági riasztókat, függetlenül a ezen személyek cselekedeteinek jogszerűsége.

4.6. Az anyagi kár megtérítését az „1. vállalkozó” és „2. vállalkozó” teljesíti, miután a „megrendelő” írásbeli kérelmet és az „1. vállalkozó” és (vagy) „2. vállalkozó” nem megfelelő teljesítés tényéről szóló bírósági határozat másolatát benyújtja. " a jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségek alól. A kár összegét az eltulajdonított anyagi javak értékére vonatkozó számítással kell igazolni, amelyet a „Végrehajtó 1” és a „Végrehajtó 2”, a „Megrendelő” képviselőinek részvételével állítanak össze, és megfelelő dokumentumokkal igazolnak.

4.7. A védett „Tárgyról” eltulajdonított, a nyomozóhatóság által a lopást elkövető személyektől lefoglalt tárgyak és értékek „Vásárlóhoz” történő visszaszolgáltatását e hatóságok, illetve a bíróság a mindenkor hatályos jogszabályai szerint végzik. Orosz Föderáció.

Ebben az esetben a „Megrendelő” 30 napon belül kifizeti az „1. vállalkozó”-nak a költségét az „1. vállalkozótól” kapott összegből a titkos lopásból eredő károk megtérítése érdekében.

4.8. Ha a „Vállalkozó 1” illetéktelen személyeket tart vissza az őrzött „Objektumon”, és ha a „Megrendelő” anyagi követelésekkel rendelkezik, azt közvetlenül az őrizetbe vett személyek elé terjeszti.

4.9. Az „Ügyfél” biztonsági riasztók használata során elkövetett hibás intézkedéseiért, amelyek a rendőrosztag „hamis” „Objektumra” távozását eredményezték, a „Megrendelő” a mindenkori díjszabás szerint „Vállalkozó 1” kártérítést fizet.

5. A FELELŐSSÉGET KIZÁRÓ KÖRÜLMÉNYEK

5.1. Vis maior körülmények fennállása az egyik „Fél” számára (vis maior körülmények, előre nem látható, ellenőrizhetetlen, kiszámíthatatlan, lehetetlenné teszik a szerződés feltételeinek teljesítését), amelyek a jelen megállapodás „Felek” általi megkötését követően merülnek fel, vagy a Szerződés lényegéből adódóan, valamint a végrehajtás során a „Felek” olyan kötelezettségeket vállaltak, amelyeket egyik „Fél” sem láthatott előre, vagy nem tudott ésszerű, elérhető és megvalósítható eszközökkel megakadályozni, mentesíti a „Fel”-t a nem teljesítési felelősség alól. vagy a jelen megállapodás alapján vállalt kötelezettségek nem megfelelő teljesítése.

6. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

6.1. Ez a megállapodás 20__. ___________ 20__. "___" napján lép hatályba, és 20__. "___" ___________-ig érvényes.

6.2. Ha a jelen Szerződés lejárta előtt egy hónappal egyik fél sem kéri annak felmondását vagy újratárgyalását, a Szerződés azonos feltételekkel és azonos időtartamra automatikusan meghosszabbodottnak minősül. A jelen Megállapodás további meghosszabbítása ugyanilyen módon történik.

6.3. A jelen szerződésben foglalt feltételek megváltozása esetén mindhárom példány a szerződés általános hatályának megszakítása nélkül ismételt kiadásra kerül.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7.1. A Felek vállalják, hogy a jelen Szerződés végrehajtása során tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik.

7.2. A jelen Megállapodás által nem szabályozott valamennyi kérdésben a felek az Orosz Föderáció hatályos jogszabályaihoz igazodnak

7.3. A jelen Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos minden vitát a Feleknek tárgyalásos úton kell rendezniük, ha a jogszabályban előírt módon nem lehet megegyezni.

7.4. A jelen Megállapodás minden módosítása és kiegészítése csak akkor érvényes, ha azokat írásban tették meg és minden fél aláírta.

7.5. Jelen Megállapodás és annak szerves részét képező mellékletei (1., 2., 3. sz.) 3 példányban készültek, amelyek mindegyike azonos jogi erővel rendelkezik. Az első az „1. vállalkozónál”, a második a „2. vállalkozónál”, a harmadik a „megrendelőnél” található.

8. RÉSZLETEK ÉS CÍMEK:

"PERFORMER 1": "PERFORMER 2":

Főfőnök

________

______________________________ ______________________________________

(Teljes név, aláírás) M.P. (Teljes név, aláírás) M.P.

"VEVŐ":

___________________________________

(teljes név, aláírás)

1. számú pályázat

a "____" keltezésű szerződéshez _____________ 2011. sz. _______

cím szerint:

otthoni telefon:

1. Ügyfél: ______________________________________________________________________

(vezetéknév, keresztnév, családnév teljes egészében)

2. Bizonyítvány ____________ sorozat __________ No. _________ kelt: "___" _____________

3. Információk a biztonsági riasztók használatáért felelős személyekről:

(Teljes név, munkahely, mobil és munkahelyi telefonszám):

4. Információk a felhatalmazott személyekről:

(Teljes név, lakcím, munkahely, otthon, mobil és munkahelyi telefonszám):

5. Konzoladatok:

6. Az "objektum" biztonsági riasztóval van felszerelve: __________________________________

7. Megtagadom az alább felsorolt helyek biztonsági riasztóinak felszerelését, az „1. vállalkozó” által javasolt: ________________________________________________

(az „Ügyfél” aláírása)

8. Az MHLIG-be telepített eszközök: _____________________________________________ a „Vásárlóhoz” tartoznak.

9. A bejárati ajtó kulcsait ______ db, a bejárati ajtó kulcsait, a lépcsőházi előszoba kulcsait _______ db értékben tárolásra (________. számú cella) átvették:

______________________

(a PSB tisztjének aláírása)

10. A bejárati ajtó bejárati ajtaján található zár kódja ______, a lépcsőn ______

11. Házi kedvencek (védőkutyák) jelenléte: ______________________________________

12. Az objektum házi kedvencek (őrkutyák) vagy magas kerítés jelenlétében történő megtekintésének feltételei: ______________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. A központi biztonsági konzol telefonjai ________________________________

14. Az "Objektum" kinyitása és ellenőrzése: _____________________________________________

(az „Ügyfél” aláírása)

15. A „Vállalkozó 1” szolgáltatásaiért a havi fizetés mértéke az „Objektumon” található ingatlan „Megrendelő” általi értékelésének összegének 1%-a, de nem kevesebb, mint a Vállalkozó által megállapított minimális összeg. jelenlegi tarifák.

ÉN,_______________________________________________________________________________,

(Teljes név "Ügyfél")

Az "Objektumnál" található ingatlant _________________ összegben értékelem, az "Objektum" védelmének díja havonta ___________________________

A jelen Szerződés értelmében az „1. vállalkozó” által megtérítendő kár összege ______________________

______________________________

(az „Ügyfél” aláírása)

16. Az "1. Vállalkozó" szolgáltatásaiért fizetendő havi fizetési összeg az "Létesítményben" található ingatlan általa becsült értékének változása esetén módosulhat, míg ez a melléklet újratárgyalható. .

17. A biztosíték nem vállal felelősséget az "Objektum" szemléjéért tanúk hiányában: _____________________________________________________________________________________________.

(Nincs panaszom, a „Vásárló” aláírása)

18. Szükséges kiegészítő adatok minden egyes konkrét esethez ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19. A „Megrendelőnek”, amikor az „1. Vállalkozó” lekapcsolja a „Létesítmény”-ben felszerelt biztonsági riasztókat a távfelügyelettel, ha két vagy több hónapos fizetési hátraléka van, nincs követelése az „1. vállalkozóval” szemben ______________________________________________

(Az „Ügyfél” teljes neve, aláírása)

Kötelező belépési idő ____ másodperc

Jegyzet:

1. Jelen Szerződés első megkötésekor az „Ügyfél” fizeti a telefonvonalak átlépésének költségeit.

2. A 3.6. pontja szerint az „Ügyfél” a számlaszám lefoglalásának költségét a telefonvonalhasználat tényleges költségeinek megtérítésével az ÁSZF díjai szerint fizeti.

3. A 4.9. pontja értelmében az „Ügyfél” egy rendőrosztag „téves” távozásának költségét az „Objektumnak” fizeti az aktuális díjszabás szerint.

2. számú pályázat

a "____" keltezésű szerződéshez ______________ 20__. sz. _______

Az Oroszországi Belügyminisztérium Szövetségi Állami Egységes Vállalkozásának „Védelem” fiókja _____________________

Ár ÁFA nélkül:

Teljes fizetendő havi: _________________________

"VÁLLALKOZÓ 2": "ÜGYFÉL":

_______________________________________

Főnök _____________________________________

_____________________________ ________________________________

(Teljes név, aláírás) (Teljes név, aláírás)

3. számú pályázat

a "___" keltezésű szerződéshez __________________ 20__

biztonsági riasztó szolgáltatás,

a polgárok személyes tulajdonának tárolására szolgáló helyekre telepítve

Szolgáltatási feltételek

A karbantartási szolgáltatások olyan munkák összessége, amelyek célja a műszaki biztonsági berendezések (TSO) és az adó-vevő berendezések működőképes állapotban tartása az üzemeltetés teljes időtartama alatt.

1. Karbantartást tartalmaz.

1.1. Hibaelhárítás (karbantartás).

1.2. Működik a nem működő eszközök, blokkok, táblák, kábelek, vezetékek és egyéb alkatrészek cseréjén a cserélendőkkel azonos típusú vagy funkcionálisan egyenértékű működőképesekre. A hibás TCO cseréje (PPKOP, különféle működési érzékelők, jelzőlámpák, kábel- és vezetéktermékek - a cserealapból készülnek, a csere dátumától számított legfeljebb egy hónapig)

1.3. Tervezett (évente legalább egyszer "Ügyfelek" - magánszemélyek számára) ütemezett karbantartás elvégzése az alkatrészek és a "Komplexum" egészének működőképességének ellenőrzésével, az elvégzett munka kötelező nyilvántartásával a DPU naplójában (ügyeleti vezérlőpult) a CMS (központi felügyeleti konzol) OVO , vagy a csekken automatikus jelölés és a villanyszerelői naplóban egy jelölés az „Ügyfél” felelős személyének aláírásával a készülékek, táblák, vezetékek cseréjéről és a „Komplexum” egyéb összetevői.

1.5. A „Komplexum” működési programjának megváltoztatása a „Vásárló” kérésére.

1.6. Tanácsadás az „Ügyfél” számára a „Komplexum” működésével kapcsolatban.

2. A karbantartási munka magában foglalja.

2.1. A „Komplexum” alkatrészeinek szemrevételezése, az érzékelők helyes felszerelésének ellenőrzése, figyelembe véve a helyiségek elrendezésében vagy kialakításában bekövetkező esetleges változásokat.

2.2 Billentyűzetek, detektorok, a "Complex" egyéb alkatrészeinek tisztítása, törlése.

2.3. Üzemi feszültség szabályozás.

2.4. A tűzjelző rendszer teljesítményének ellenőrzése.

2.5. Az adatátviteli rendszer működőképességének ellenőrzése a tartalék csatornán keresztül.

2.6. A felhasználói adatok tisztázása.

2.7. Tanácsadás, felhasználói oktatás.

3. A „Komplexum” karbantartása nem tartalmazza.

3.1. A "Komplexum" nagyjavítása élettartamának lejárta után.

3.2. Azok a hibák és meghibásodások kiküszöbölése, amelyek a következők miatt jelentkeztek:

a „Komplexum” összetételének módosítása vagy javítása, amelyet olyan személyek végeznek, akik nem a „Vállalkozó” képviselői;
a létesítményben bekövetkezett balesetek vagy az „Ügyfél” gondatlan cselekedetei;
a „Komplexum” működési feltételeinek megsértése.

3.3. Azon áramellátó hálózatok, telefon-kommunikációs rendszerek (vezetékes vagy cellás) hibaelhárítása, amelyekhez a „Komplexum” berendezései csatlakoznak, kivéve a helyszíni mobilkommunikációs berendezések (adó-vevő berendezések és antennaadagolók) meghibásodásait.

4. A „Komplexum” esetében, hacsak a berendezés műszaki dokumentációja másként nem rendelkezik, az élettartam az üzembe helyezéstől számított nyolc év.

5. A „Komplexum” kicserélt hibás alkatrészei a „Vásárló” tulajdonát képezik, kivéve a jótállási időt le nem járó alkatrészeket.

6. A szerződés szerinti előfizetési díj a következők költségét tartalmazza:

6.1. A jelen „Általános Szerződési Feltételek” 1. pontjában felsorolt „Komplexum” eszközök, blokkok, táblák, összekötő vezetékek és egyéb alkatrészek cseréjére szolgál.

6.2. Szabályozási munka.

6.3. A „Komplexum” működési programjának megváltoztatása;

6.4. Dolgozzon a "téves" pozitív okok kiküszöbölésére;

6.5. A „Komplexum” üzemeltetéséhez szükséges tanácsadási szolgáltatások nyújtása.

7. A szerződés szerinti előfizetési díj a költséget nem tartalmazza.

7.1. Cserélhető elemek és akkumulátorok (a „Vásárló” által önállóan vásárolt).

7.2. A "Komplexum" cserélt berendezései és alkatrészei, valamint a Z. o.-ban felsorolt munkák. pontja alapján.

8. Az előfizetési díjban nem szereplő munkák, berendezések és anyagok költségét a „Megrendelő” a „Vállalkozó” által kiállított számlák szerint 3 banki napon belül fizeti meg.

9. A „Komplexum” hibáinak kiküszöbölésére irányuló kérelmeket a DPU (az OVO ügyeleti vezérlőpultja) éjjel-nappal fogadja.

Elolvastam és elfogadom az „Általános Szerződési Feltételeket”

„Ügyfél” __________________________________________________________________________________ Teljes név

szakaszok