Contract standard pentru întreținerea sistemelor de securitate. Contract de intretinere sisteme de alarma antiincendiu si efractie

Acordul nr.

Denumit în continuare „Client”,

reprezentată de ________________________________, care acționează în baza Cartei, pe de o parte, și Societatea cu răspundere limitată „Contact”, denumită în continuare „Contractant”, reprezentată de Directorul General, care acționează în temeiul Cartei, pe baza pe de altă parte, au încheiat acest acord după cum urmează:

1. Obiectul acordului.

1.1. Clientul dă instrucțiuni, iar antreprenorul își asumă obligații

intretinerea si repararea alarmelor de incendiu in incinta

„Client” situat la:

1. _______________________________________________

1.2. Durata contractului este de 1 an de la momentul semnării acestuia.

1.3. La sfârșitul termenului contractului, acesta se prelungește automat pentru anul următor, dacă niciuna dintre părți nu și-a declarat rezilierea.

2.Drepturile și obligațiile părților

2.1 Clientul este obligat:

2.1.1 Asigurați condiții pentru efectuarea muncii în siguranță.

2.1.2. Asigurați o cameră uscată, încălzită și încuiată pentru lucrători și depozitarea temporară a echipamentelor și materialelor.

2.1.3. Determinați un reprezentant autorizat responsabil care să coordoneze problemele modului de funcționare și interacțiunea cu serviciile tehnice la locul de muncă.

2.1.4. Asigurați siguranța uneltelor, echipamentelor și consumabilelor din unitate pe perioada de lucru.

2.2. Antreprenorul este obligat:

2.2.1. Efectuați întreținerea și repararea sistemului de alarmă de incendiu în conformitate cu programul convenit și eliminați defecțiunile identificate.

2.2.2. Tratați informațiile furnizate de Client ca fiind confidențiale.

2.2.3. Sosiți la unitate pentru depanare sunând oficialii unității în termen de 12 ore.

2.2.4. Pregătiți și conveniți cu Clientul un program de întreținere a alarmei de incendiu, un jurnal pentru întreținerea și repararea alarmei de incendiu.

2.2.5. Furnizați Clientului un act de finalizare și o factură întocmite în conformitate cu Legislația Federației Ruse în cel mult cinci zile lucrătoare de la sfârșitul lunii de facturare.

3.Responsabilitatea părților

3.1 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor din prezentul acord, părțile sunt răspunzătoare în conformitate cu legislația în vigoare.

3.2 Oricare parte are dreptul de a rezilia contractul unilateral prin notificarea celeilalte părți în scris cu cel puțin 30 de zile înainte de încetarea contractului.

3.3 Pentru încălcarea termenilor paragrafului 2.2.5. din contract, Antreprenorul este răspunzător în cuantum de 0,5% din costul lucrării pe lună pentru fiecare zi de întârziere în furnizarea documentelor.

3.4 Pentru încălcarea termenilor paragrafului 5.1. in ceea ce priveste termenele de plata, Clientul este raspunzator in cuantum de 0,5% din costul lucrarii pe luna pentru fiecare zi de intarziere la plata.

4.Obligații de garanție.

4.1 Antreprenorul garanteaza eliminarea defectiunilor identificate la echipamentele inlocuite in timpul reparatiei pe cheltuiala proprie in termen de 12 luni de la data semnarii certificatului de finalizare.

4.2 Antreprenorul nu este responsabil dacă defecțiunea a apărut ca urmare a încălcării de către Client a regulilor de funcționare, ca urmare a dezastrelor naturale, accidentelor și a altor cazuri de încălcare a condițiilor de funcționare.

5. Decontări în baza contractului.

5.1 Costul lucrărilor de întreținere este:

Plata conform contractului se efectuează lunar, dar nu mai târziu de a 15-a zi a lunii următoare celei plătite pe baza facturii.

5.2. Costul lucrărilor de reparație a echipamentelor este convenit de către client și Antreprenor suplimentar în fiecare caz specific, în conformitate cu prețurile Antreprenorului pentru acest tip de lucrări de reparații.

5.3. Costul echipamentelor și materialelor folosite la depanare se plătește suplimentar la costurile efective ale Antreprenorului, prin acord cu Clientul.

6. Obligații suplimentare.

6.1 Toate litigiile dintre părți trebuie soluționate prin negocieri.

6.2 În cazul în care nu se ajunge la un acord asupra problemelor controversate, examinarea acestora se efectuează în conformitate cu legislația Federației Ruse.

6.3 Toate modificările și completările la acest acord trebuie făcute în scris și semnate de ambele părți.

7. Adresele legale și datele bancare ale părților.

Acordul nr.

Denumit în continuare „Clientul”, reprezentat de ___________________________________________________, acționând în baza Cartei, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată „Contact”, denumită în continuare „Contractantul”, reprezentată de Directorul General, în calitate de pe baza Cartei, pe de altă parte, au încheiat prezentul acord după cum urmează:

1. Obiectul acordului.

1.1. Clientul dă instrucțiuni, iar antreprenorul își asumă obligații

pentru întreținere și reparații

alarme antiefractie de interior

„Client” situat la:

1. ___________________________________________________

Durata contractului este de 1 an de la momentul semnării acestuia.

La sfârșitul duratei contractului, acesta se reînnoiește automat pt

anul următor, cu excepția cazului în care oricare dintre părți și-a declarat încetarea.

2.Drepturile și obligațiile părților

Clientul este obligat:

2.1.1 Asigurați condiții pentru efectuarea muncii în siguranță.

2.1.2. Asigurați o cameră uscată, încălzită și încuiată pentru lucrători și depozitarea temporară a echipamentelor și materialelor.

2.1.3. determină un reprezentant autorizat responsabil care să coordoneze problemele modului de funcționare și interacțiunea cu serviciile tehnice de la locul de muncă.

2.1.4. Asigurați siguranța uneltelor, echipamentelor și consumabilelor din unitate pe perioada de lucru.

2.2. Antreprenorul este obligat:

2.2.1. Efectuează întreținerea și repararea sistemului de supraveghere video, a sistemului de alarmă antiefracție și control acces în conformitate cu programul convenit și elimină defecțiunile identificate.

2.2.2. Tratați informațiile furnizate de Client ca fiind confidențiale.

2.2.3. Sosiți la unitate pentru depanare sunând oficialii unității în termen de 12 ore.

2.2.4. Întocmește și convine cu Clientul un program de întreținere a sistemului de supraveghere video, a alarmelor de intruziune și a sistemelor de control al accesului, un jurnal pentru întreținerea și repararea alarmelor de incendiu.

2.2.5. Furnizați Clientului un act de finalizare și o factură întocmite în conformitate cu Legislația Federației Ruse în cel mult cinci zile lucrătoare de la sfârșitul lunii de facturare.

3.Responsabilitatea părților

3.1 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor din prezentul acord, părțile sunt răspunzătoare în conformitate cu legislația în vigoare.

3.2 Oricare parte are dreptul de a rezilia contractul unilateral prin notificarea celeilalte părți în scris cu cel puțin 30 de zile înainte de încetarea contractului.

3.3 Pentru încălcarea termenilor paragrafului 2.2.5. din contract, Antreprenorul este răspunzător în cuantum de 0,5% din costul lucrării pe lună pentru fiecare zi de întârziere în furnizarea documentelor.

3.4 Pentru încălcarea termenilor paragrafului 5.1. in ceea ce priveste termenele de plata, Clientul este raspunzator in cuantum de 0,5% din costul lucrarii pe luna pentru fiecare zi de intarziere la plata.

4.Obligații de garanție.

4.1 Antreprenorul garanteaza eliminarea defectiunilor identificate la echipamentele inlocuite in timpul reparatiei pe cheltuiala proprie in termen de 12 luni de la data semnarii certificatului de finalizare.

4.2 Antreprenorul nu este responsabil dacă defecțiunea a apărut ca urmare a încălcării de către Client a regulilor de funcționare, ca urmare a dezastrelor naturale, accidentelor și a altor cazuri de încălcare a condițiilor de funcționare.

5. Decontări în baza contractului.

5.1 Costul lucrărilor de întreținere este:

Plata conform contractului

efectuate lunar, dar nu mai târziu de a 15-a zi a lunii următoare

achitat lunar pe baza facturii.

5.2. Costul lucrărilor de reparație a echipamentelor este convenit de către client și Antreprenor suplimentar în fiecare caz specific, în conformitate cu prețurile Antreprenorului pentru acest tip de lucrări de reparații.

5.3. Costul echipamentelor și materialelor folosite la depanare se plătește suplimentar la costurile efective ale Antreprenorului, prin acord cu Clientul.

6. Obligații suplimentare.

6.1 Toate litigiile dintre părți trebuie soluționate prin negocieri.

6.2 În cazul în care nu se ajunge la un acord asupra problemelor controversate, examinarea acestora se efectuează în conformitate cu legislația Federației Ruse.

6.3 Toate modificările și completările la acest acord trebuie făcute în scris și semnate de ambele părți.

7. Adresele legale și datele bancare ale părților.

Un contract de servicii de alarmă de incendiu este un tip de acord pentru furnizarea de servicii contra cost. Relația juridică dintre client și contractant în acest caz este reglementată de capitolul 39 din Codul civil al Federației Ruse, precum și de legea „Cu privire la protecția drepturilor consumatorilor”. Un acord bine întocmit pentru întreținerea unui sistem de alarmă de incendiu (eșantion 2019) protejează ambele părți ale tranzacției: permite clientului să plătească numai pentru lucrări de înaltă calitate, iar antreprenorului să primească remunerația la timp.

Cum se scrie un contract de servicii de alarmă de incendiu

Scopul principal al întreținerii regulate este menținerea echipamentului în stare bună. Alarmele de incendiu sunt unul dintre elementele importante ale sistemului de protectie a incintelor, astfel ca prevenirea si repararea acestuia trebuie sa fie de incredere doar firmelor specializate. Contractul de întreținere a alarmelor de incendiu, de regulă, se încheie pe o perioadă lungă: un an, doi, trei. Pentru a putea folosi serviciile specialiștilor atunci când este necesar, la textul acordului ar trebui adăugate condiții pentru desfășurarea evenimentelor unice.

Contractul de întreținere a unei alarme de incendiu trebuie să cuprindă următoarele elemente:

• obiectul tranzacției (diagnosticare, suport tehnic, reparații, înlocuire de piese, tuning etc.);
• costul fiecărui tip de lucrare și devizul total;
• lista de responsabilități ale fiecărei părți;
• sancțiuni pentru nerespectarea condițiilor (penalitate pentru deplasarea termenelor, amenzi pentru încălcări);
• procedura de reziliere anticipată a contractului;
• Forță majoră;
• conditii suplimentare.

Procedura de furnizare a serviciilor ar trebui descrisă cât mai detaliat posibil în textul documentului. Un exemplu de contract standard pentru repararea și întreținerea unui sistem de alarmă de incendiu include următoarea listă de lucrări: inspecția echipamentului (evaluarea stării tehnice prin semne externe), verificarea performanței (testare), întreținerea preventivă (curățare, lubrifiere, înlocuire piese și întreținere preventivă).

Condiții suplimentare în contractul de întreținere a alarmei de incendiu

Un sistem de protecție, ca orice alt echipament, se poate defecta brusc. Prin urmare, acordul ar trebui să indice faptul că antreprenorul se angajează nu numai să efectueze întreținerea programată, ci și să răspundă solicitărilor clienților pentru restul timpului. Este de dorit să se înscrie în eșantionul de contract pentru întreținerea unei alarme de incendiu, timp în care antreprenorul trebuie să proceseze cererea și să restabilească funcționalitatea dispozitivelor.

Important: daca doriti ca echipamentul sa fie intretinut exclusiv de catre specialistii antreprenorului, adaugati o clauza in document care interzice implicarea tertilor in indeplinirea sarcinii.

Pentru a descărca un contract gata făcut pentru întreținerea sistemelor de alarmă de incendiu, completați un șablon flexibil dezvoltat de avocații noștri. Vă puteți personaliza documentul conform cerințelor dvs. în doar câteva minute.

Moscova „___” _________ 201_

Societatea Deschisă pe Acțiuni „_______________________” (denumire prescurtată - OJSC „______________”), denumită în continuare „Client”, reprezentată de Directorul General __________________, acționând în temeiul Cartei, pe de o parte,

și Societatea cu Răspundere Limitată „__________________”, denumită în continuare „Contractantul”, reprezentată de Directorul General ______________, acționând pe baza Cartei, pe de altă parte, denumite în mod colectiv „Părțile”, au încheiat prezentul acord de instalare (denumit în continuare „Acordul”) cu următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Prin prezenta, Antreprenorul se obligă, în termenul stabilit prin contractul de instalare, să efectueze instalarea și punerea în funcțiune a unei alarme de incendiu în incinta de la adresa: Moscova, str. ________________, d. __, iar Clientul se obliga sa accepte lucrarea efectuata si sa plateasca pretul stipulat prin Contract.
1.2. Perioada de finalizare a lucrărilor este de __ (_________________) zile lucrătoare de la data primirii plății în avans de către Client în contul de decontare al Antreprenorului, în funcție de pregătirea pentru construcție a instalației.
1.3. Antreprenorul pune la dispoziție Clientului o copie a licenței Serviciului de Stat de Pompieri al Ministerului Situațiilor de Urgență al Federației Ruse pentru instalarea, repararea și întreținerea sistemelor de alarmă de incendiu și incendiu.

2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
2.1. Antreprenorul este obligat să execute lucrările de calitate corespunzătoare prevăzute de prezentul contract de construcție, în conformitate cu cerințele normelor și regulilor tehnice și cu un deviz care determină prețul lucrării.
2.2. Furnizarea lucrărilor cu materiale și echipamente va fi suportată de Antreprenor.
2.3. Partea care a furnizat materialele și echipamentele este responsabilă pentru imposibilitatea descoperită de a utiliza materialele sau echipamentele furnizate de aceasta fără a deteriora calitatea lucrărilor efectuate.
2.4. Clientul are dreptul de a exercita control și supraveghere asupra progresului și calității lucrărilor efectuate, a respectării termenelor de realizare a acestora, a calității materialelor furnizate de Antreprenor, fără a interfera în activitățile operaționale și economice ale Antreprenorului.
2.5. Antreprenorul este obligat să îndeplinească instrucțiunile Clientului primite în timpul construcției, dacă astfel de instrucțiuni nu contravin termenilor prezentului Acord și nu constituie interferență în activitățile operaționale și economice ale Antreprenorului.
2.6. Antreprenorul va elimina, la cererea Clientului și pe cheltuiala acestuia, defectele pentru care Antreprenorul nu este responsabil. Antreprenorul are dreptul de a refuza îndeplinirea obligației specificate în prezentul alineat, în cazul în care eliminarea defectelor nu are legătură directă cu obiectul prezentului contract de instalare sau nu poate fi efectuată de către Antreprenor din motive independente de voința sa.
2.7. Clientul poate oricând înainte de predarea rezultatului lucrării către acesta să refuze executarea prezentului contract pentru efectuarea lucrărilor de instalare. În acest caz, Clientul este obligat să plătească Antreprenorului o parte din prețul stabilit proporțional cu partea din lucrarea efectuată înainte de a primi notificarea refuzului Clientului de a executa contractul de instalare, precum și materialele și echipamentele achiziționate odată cu transferul. a acestor materiale și echipamente în proprietatea Clientului.
2.8. Antreprenorul începe să execute lucrări în baza unui contract de construcție, sub rezerva gradului de pregătire pentru construcție a instalației.

3. PROCEDURA DE ACCEPTARE A LUCRĂRILOR. CERINȚE DE CALITATE
3.1. Recepția lucrărilor se efectuează de către Client în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea mesajului Antreprenorului despre disponibilitatea pentru livrarea obiectului contractului de instalare.
3.2. Livrarea lucrărilor de către Antreprenor și acceptarea acestora de către Client sunt documentate printr-un act, care este semnat de ambele părți. În cazul în care una dintre părți refuză să semneze actul, în acesta se face o notă despre aceasta, iar actul este semnat de cealaltă parte.
3.3. În cazul unui refuz motivat al Clientului de a accepta lucrarea, părțile întocmesc un Act bilateral cu o listă a îmbunătățirilor necesare, momentul implementării acestora.
3.4. În cazul executării necorespunzătoare a lucrărilor, Antreprenorul nu va avea dreptul să se refere la faptul că Clientul nu a exercitat controlul și supravegherea executării acestora.
3.5. Perioada de garanție pentru rezultatul lucrării în baza unui contract de construcție pentru efectuarea lucrărilor de instalare este stabilită la 12 (douăsprezece) luni de la data executării certificatului de recepție a lucrării. În perioada de garanție, în cazul detectării deficiențelor, Antreprenorul le va elimina pe cheltuiala sa în termen de 10 (zece) zile de la data primirii reclamației Clientului.

4. PROCEDURA DE PLATĂ ÎN CONTRACTUL
4.1. Plata pentru lucrările efectuate în temeiul prezentului Contract se face de către Client în suma prevăzută de deviz, și anume ___________ (___________________________ mii) ruble __ copeici, inclusiv TVA 18% - __________ (__________________ mii _______________) ruble __ copeici.
4.2. Clientul plătește Antreprenorului un avans în valoare de 50% din costul lucrării conform acordului contractantului pentru efectuarea lucrărilor de instalare în termen de 10 (zece) zile bancare de la semnarea prezentului acord de instalare. Decontarea finală în valoare de 50% din costul lucrării conform Contractului se face în termen de 10 (zece) zile bancare de la livrarea finală a lucrării de către Antreprenor către Client și semnarea certificatului de recepție a lucrării, cu condiția ca munca a fost efectuată în mod corespunzător și în limitele de timp stabilite prin prezentul Contract, sau înainte de termen.
4.3. Forma de plată - fără numerar prin transferul de fonduri în ruble ale Federației Ruse în contul de decontare al vânzătorului.

5. RESPONSABILITĂȚIILE PĂRȚILOR
5.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor din Contract pentru efectuarea lucrărilor de instalare, părțile vor fi răspunzătoare în conformitate cu prezentul acord și cu legislația actuală a Federației Ruse.
5.2. În cazul livrării cu întârziere a lucrărilor conform contractului de instalare, Antreprenorului i se va percepe o penalitate în valoare de 0,5% (zero virgulă cinci) din costul total estimat al lucrării conform Contractului pe zi, pentru fiecare zi de întârziere.
5.3. În cazul în care Antreprenorul nu își îndeplinește obligațiile de garanție în perioada specificată în Contract, Antreprenorul este obligat să plătească Clientului o penalitate în valoare de 0,5 (zero virgulă cinci) la sută din costul estimat al lucrării conform Contractului, pentru fiecare zi. de întârziere. Plata unei penalități nu exonerează părțile de la îndeplinirea obligațiilor ce le revin în temeiul prezentului contract pentru efectuarea lucrărilor de instalare.
5.4. În perioada de garanție, în cazul în care Antreprenorul nu își îndeplinește obligațiile, Clientul are dreptul de a elimina neajunsurile lucrării efectuate conform Contractului pe cont propriu sau cu implicarea terților, iar Antreprenorul este obligat să ramburseze Clientului. pentru toate cheltuielile efectuate în acest caz.
5.5. În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor din contractul de instalare la cererea Clientului, Antreprenorul este obligat să plătească o amendă unică în valoare de 50% (cincizeci la sută) din costul estimat al lucrării conform contractul de constructie.

etc…

Întregul formular standard și exemplu de contract pentru instalarea unei alarme de incendiu sunt disponibile pentru descărcare gratuită sub forma unui document atașat.

pentru întreținerea și întreținerea alarmelor de securitate instalate în locurile de depozitare a bunurilor personale ale cetățenilor

________________ "___" ______________ 20___

(subdiviziunea de securitate nedepartamentală) ___________________________________ denumită în continuare „Contractantul 1”, reprezentat de șeful ______, acționând în baza ________, pe de o parte, Întreprinderea Unitară de Stat Federal „Protecția” Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse, reprezentată de șeful ___________________________________________, care acționează pe baza _________________________________________ , denumit în continuare „Contractantul 2”, pe de altă parte, precum și _____________________________________, denumit în continuare „Client”, pe al treilea parte și denumite în mod colectiv părțile, au încheiat prezentul acord după cum urmează:

1. OBIECTUL ACORDULUI

1.1. Obiectul prezentului Acord îl constituie furnizarea către „Client” de către „Contractantul 1” a serviciilor de întreținere a alarmelor de efracție instalate în locurile de depozitare a bunurilor personale ale cetățenilor, iar de către „Contractantul 2” pentru întreținere.

1.2. Serviciile „Contractantului 1” pentru întreținerea sistemelor de alarmă de securitate constau în monitorizarea canalului de transmitere a mesajelor venite dintr-un apartament, gospodărie, alt loc de depozitare a bunurilor personale ale cetățenilor, unde imobilul aparținând „Clientului” și / sau membri ai familiei acestuia și neutilizați în afaceri se află.și (sau) alte activități la adresa: _______________________________ (în continuare în textul Contractului – „Unitatea”) din momentul în care alarmele de securitate instalate la „Unitatea”. " sunt setate la punctul de monitorizare centralizat (in continuare in textul Acordului - CMS) al "Contractantului 1" in modul "securitate" pana la scoaterea din statia de monitorizare a "Contractantului 1", acceptarea lor, inregistrarea si plecarea de urgenta a acestora. al echipajului de poliție pentru mesajele primite de la „Obiect” către postul de monitorizare „Contractant 1”, la un semnal de „alarma”.

1.3. Serviciile „Contractantului 2” pentru întreținere constau în implementarea unui set de măsuri organizatorice și tehnice cu caracter preventiv planificat pentru menținerea alarmelor de securitate instalate la „Obiect” într-o stare care să îndeplinească cerințele documentației tehnice pe tot parcursul intreaga perioada de functionare.

2. OBLIGAȚII ȘI DREPTURILE PĂRȚILOR

2.1. „Contractantul 1” se obligă:

2.1.1. Pentru a exercita controlul asupra stării de alarmă de securitate înseamnă instalat la „Obiectul” „Clientului” conectat la stația de monitorizare a „Contractantului 1” prin canale de comunicare.

2.1.2. La primirea mesajelor de la „Obiectul” „Clientului” către stația de monitorizare a „Contractantului 1”, se asigură înregistrarea acestora și sosirea unei echipe mobile de poliție la „Obiect” cât mai curând posibil pentru a afla motivele. pentru declanșarea alarmei de securitate se iau măsuri de reținere a persoanelor care comit fapte ilegale.

2.1.3. Procedura pentru acțiunile echipelor de poliție la plecarea cu semnal de „alarma” ar trebui efectuată în conformitate cu reglementările actuale ale Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei.

2.1.4. Să efectueze acceptarea aplicațiilor de depanare a alarmelor de securitate instalate la „Obiect”, cu transferul ulterioar al acestora către „Contractantul 2” și controlul asupra organizării întreținerii.

2.1.5. Să asigure participarea reprezentanților săi la lucrările comisiilor create pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul acord.

2.1.6. Dacă sunt găsite semne de încălcare a integrității „Obiectului”, informați „Clientul”, „Contractantul 2” și unitatea de serviciu a organului teritorial de afaceri interne despre aceasta. Să asigure, fără a pătrunde în „Obiect”, inviolabilitatea scenei.

2.1.7. Facilitați sosirea reprezentanților „Clientului” la „Obiect”.

2.1.8. Pentru a asigura siguranța cheilor duplicate la ușile „Obiectului”, în cazul în care acestea sunt acceptate de la „Client” împotriva semnării, iar în ziua rezilierii prezentului Acord, returnați-le „Clientului”. Distrugeți conform actului cheile nerevendicate după trei luni de la încetarea Contractului.

2.1.9. Efectuați o inspecție tehnică a „Obiectului” pentru rezistența tehnică și operabilitatea mijloacelor tehnice de protecție în conformitate cu Ordinul Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse din 16 iulie 2012 nr. 689.

Inspecția stării tehnice a „Obiectelor” protejate se realizează cu participarea reprezentanților „Contractantului 1”, „Contractantului 2” și „CLIENT”. La finalizarea inspecției, se întocmește un „Raport de inspecție” (denumit în continuare „Raport de inspecție” în textul Acordului), care reflectă deficiențele nou identificate în ceea ce privește rezistența tehnică, funcționalitatea alarmelor de intruziune. , precum și măsurile necesare pentru eliminarea acestora și calendarul acestor măsuri.

„Actul de inspecție” este atașat prezentului acord și devine parte integrantă a acestuia.

2.2. „Contractantul 1” are dreptul:

2.2.1. Suspendați furnizarea de servicii în temeiul prezentului Acord sau reziliați acest Acord prin notificarea „Clientului” și „Contractantului 2” cu 3 (trei) zile lucrătoare înainte de data estimată a suspendării sau rezilierii Acordului, în cazul unor dispute între entitățile comerciale cu privire la deținerea și gestionarea proprietății înainte de luarea deciziilor în instanțe.

2.2.2. Suspendarea Contractului sau rezilierea acestuia unilateral, în cazul în care este imposibil de îndeplinit obligațiile asumate prin prezentul Contract, din motive independente de voința „Contractantului 1”, până la eliminarea completă a acestor motive, despre care „Clientul” și „Contractantul 2”. „sunt puse în notorietate prin telefon urmată de notificare scrisă. Aceste motive includ:

a) defectarea liniei telefonice, pană de curent, înlocuirea sau repararea consolei centralizate de securitate, conexiune ADSL etc.;

b) cheile și codurile furnizate de „Client” nu corespund dispozitivelor de închidere ale „Obiectului” (uși ale porților, intrări, holuri, vestibule);

c) elementele rezistenței tehnice a „Obiectului” necesită reparație sau înlocuire;

d) funcţionarea defectuoasă a alarmelor de securitate.

e) prin decizia firmei de comunicații la „Obiect” a avut loc o modificare a numărului de telefon, trecerea acestuia la o schemă pereche sau comutare inversă, oprirea telefonului;

f) a avut loc o lichidare a PCU.

2.2.3 Suspendarea prestării de servicii în temeiul prezentului Contract sau rezilierea prezentului Contract în cazul plății întârziate de către „Client” pentru serviciile furnizate de „Contractantul 1”, notificând „Clientul” și „Contractantul 2” despre acest 7 ( șapte) zile lucrătoare înainte de data estimată a suspendării sau încetării.

2.2.4. Rezilieți unilateral prezentul Acord atunci când „Clientul” transferă „Obiectul” în proprietatea altor persoane, urmat de notificarea „Contractantului 2”.

2.2.5. În cazul în care „Clientul” nu achită suma pentru serviciile prestate de „Contractantul 1” în termenul stabilit prin prezentul Contract, aceasta din urmă va acumula o penalitate pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea obligațiilor, începând cu ziua următoare ziua expirării clauzei stabilite 3.3. termenul limită pentru îndeplinirea obligațiilor de plată, în cuantumul ratei de refinanțare a Băncii Centrale a Federației Ruse în vigoare în ziua plății penalității.

2.2.6. Suspendarea prezentului Acord în caz de încălcare a termenelor, eliminarea deficiențelor identificate în puterea tehnică a unității protejate, mijloace de protecție și comunicare, care sunt reflectate în „Raportul de inspecție”. Și, de asemenea, în cazul refuzului „Clientului” de a respecta instrucțiunile specificate în „Actul de inspecție”.

2.3. „Contractantul 2” se obligă:

2.3.1. Efectuați întreținerea la timp și de înaltă calitate a alarmelor de securitate în conformitate cu Anexa nr. 3 la prezentul Acord.

2.3.2. Îndepliniți solicitările „Clientului” pentru depanarea alarmelor de securitate instalate la „Obiect” în cel mai scurt timp posibil.

2.3.3. Să asigure participarea reprezentanților săi la lucrările comisiilor create pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul acord.

2.3.4. Instruiți „Clientul” și persoanele responsabile cu privire la regulile de funcționare a alarmelor de securitate instalate la „Obiect”.

2.3.5. Dacă există o declarație din partea „Clientului” cu privire la prejudiciul cauzat în timpul protejat, participați la stabilirea cuantumului acestui prejudiciu și la reconcilierea rămășițelor bunurilor materiale.

2.4. „Contractantul 2” are dreptul:

2.4.1. Suspendarea Contractului, în cazul în care este imposibil de îndeplinit obligațiile asumate în temeiul prezentului Contract, din motive independente de voința „Contractantului 2”: din cauza unei defecțiuni a canalelor de comunicație, a unei întreruperi de curent, a unei defecțiuni a alarmelor de securitate din cauza defecțiunii al „Clientului”, notificând în scris „Clientului” și „Contractantului 1” cu 3 (trei) zile lucrătoare înainte de data propusă a suspendării.

2.4.2. Suspendarea prestării serviciilor în temeiul prezentului Acord sau rezilierea prezentului Acord în caz de întârziere a plății de către „Client” pentru serviciile furnizate de „Contractantul 2”, notificând „Clientul” și „Contractantul 1” despre aceste 7 (șapte) zile lucrătoare înainte de data preconizată a suspendării sau încetării.

2.4.3. În cazul în care „Clientul” nu achită suma pentru serviciile prestate de „Contractantul 2” în termenul stabilit prin prezentul Contract, aceasta din urmă va acumula o penalitate pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea obligațiilor, începând cu ziua următoare ziua expirării clauzei stabilite 3.4. termenul limită pentru îndeplinirea obligațiilor de plată, în cuantumul ratei de refinanțare a Băncii Centrale a Federației Ruse în vigoare în ziua plății penalității.

2.5. „Clientul” se obligă:

2.5.1. Respectați cu strictețe regulile de funcționare a alarmelor de securitate.

2.5.2. Identificați persoanele autorizate, precum și persoanele responsabile cu utilizarea alarmelor antiefracție.

2.5.3. Nu permiteți persoanelor care nu au fost instruite cu privire la regulile de funcționare a acestora și care nu sunt persoane de încredere sau responsabile pentru utilizarea alarmelor de securitate să utilizeze alarme de securitate.

2.5.4. Asigurați operabilitatea alarmelor de securitate instalate la „Obiect”, împreună cu „Contractantul 2”, luați măsuri în timp util pentru eliminarea defecțiunilor în funcționarea acestora.

2.5.5. Asigurați funcționarea liniilor telefonice și a rețelelor de alimentare cu energie la care sunt conectate alarmele de securitate.

2.5.6. Nu permiteți persoanelor neautorizate să acceseze alarmele de securitate instalate la „Obiect” pentru a depana, a face modificări în schema de blocare a „Obiectului”, a nu efectua singuri lucrările specificate.

2.5.7. Organizează și oferă reprezentanților „Contractantului 1” și „Contractantului 2” posibilitatea de a accesa „Obiectul” pentru a-și îndeplini obligațiile asumate în conformitate cu termenii prezentului Acord. Pentru a asigura indeplinirea corespunzatoare de catre "Contractantul 1" a obligatiilor asumate, predau "Contractantului 1" chei duplicate pentru incuietori si alte dispozitive de inchidere a tuturor usilor de intrare ale "Obiectului", precum si dispozitive de inchidere a usilor de intrare. de porți, intrări, holuri, vestibule (clauza 9 din Anexa nr. 1 la prezentul Contract) și raportează codurile acestora (clauza 10 din Anexa nr. 1 la prezentul Contract).

În caz de pierdere, precum și de schimbare a încuietorilor și a codurilor, informați imediat „Contractantul 1” despre aceasta.

2.5.8. Notificați „Contractantul 1” și „Contractantul 2” despre transferul „Obiectului” în proprietatea altor persoane fizice sau juridice. Nu utilizați „Obiectul” în scopuri comerciale.

2.5.9. Acordați „Contractantului 2” dreptul de a inspecta „Obiectul” (necesar „Contractantului 1” pentru a afla motivele activării alarmei de securitate) în prezența unei persoane de încredere, precum și (la cererea „Clientul”) în prezența a 2 martori sau fără aceștia (p. 14 din Anexa nr. 1 la prezentul Contract).

2.5.10. Înainte de a activa alarma de securitate în modul „securitate”, verificați să nu fie persoane, animale, aparate electrice pornite, surse de incendiu pe „Obiect”, încuie uși, ferestre, orificii de ventilație, trape etc. pentru broaste si broaste.

2.5.11. Dacă este detectată orice încălcare a integrității „Obiectului” și (sau) încălcarea integrității mijloacelor de alarmă de securitate, raportați imediat acest lucru „Contractantului 1”, care îl anunță „Contractantului 2”.

2.5.12. Notificați „Contractantul 1” despre livrarea „Obiectului” sub protecție pentru o perioadă lungă de timp.

2.5.13. Pentru a evita furturile sacadate (de scurtă durată), protejați deschiderea de intrare cu o ușă dublă cu instalarea a două broaște cu mortare fără autoblocare pe fiecare ușă la o distanță de cel puțin 300 mm una de cealaltă, care, atunci când „Obiectul” este predat stației de monitorizare, sunt blocați cu o cheie.

2.5.14. Dacă furtul bunului „Clientului” este detectat ca urmare a introducerii unor persoane neautorizate în „Obiect”, informați imediat „Contractantul 1” și „Contractantul 2” despre acest lucru. Înainte de sosirea reprezentanților „Contractantului 1” și „Contractantului 2”, se asigură inviolabilitatea scenei.

2.5.15. În cazurile în care „Contractantul 1” detectează semne de pătrundere în „Obiect”, precum și atunci când „Contractantul 1” ia o decizie motivată cu privire la necesitatea de a inspecta și reînchide „Obiectul”, pentru a ajunge sau a asigura sosirea persoanele relevante la „Obiect” în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o oră de la primirea unui mesaj despre necesitatea sosirii.

2.5.16. Respectați cerințele pentru rezistența tehnică a „Obiectului”, pentru echiparea sau repararea alarmelor de securitate, precum și procedura de depozitare a valorilor, armelor sau a altor bunuri în conformitate cu cerințele legislației actuale a Federației Ruse.

2.5.17. Plata la timp pentru serviciile furnizate în temeiul acestui acord.

2.5.18. Anunțați imediat stația de monitorizare „Contractantul 1” despre pierderea unei chei electronice sau dezvăluirea de informații confidențiale (cod, parolă, număr de cont).

2.5.19. Pentru a asigura executarea contractului „Contractant 1” și „Contractant 2” un act de identitate, un certificat de înregistrare de stat a dreptului la un „Obiect” protejat

2.5.20. Revizuirea sau înlocuirea complexului de echipamente tehnice de securitate în cazul în care funcționarea ulterioară a acestuia este imposibilă din cauza uzurii fizice sau a modificării ireversibile a parametrilor tehnici, din cauza impactului factorilor climatici sau de producție care împiedică o protecție fiabilă a „Obiectului” protejat, dar cel puțin o dată la 8 (opt) ani.

2.6. „Clientul” are dreptul:

2.6.1. Schimbați modul de întreținere a alarmelor de securitate trimițând o notificare scrisă către „Contractantul 1” cu 3 (trei) zile lucrătoare înainte de data dorită a modificării.

2.6.2. Suspendați sau reziliați prezentul Acord înainte de expirarea acestuia, notificând „Contractantului 1” și „Contractantului 2” în scris cu 3 (trei) zile lucrătoare înainte de data estimată a suspendării sau rezilierii.

3. PROCEDURA DE PLATA

3.1. Suma lunară de plată pentru serviciile „Contractantului 1” este indicată în clauza 15 din Anexa nr. 1 la prezentul Contract, care este semnat de „Contractantul 1” și „Client”.

3.2. Costul serviciilor prestate de „Contractantul 2” este indicat în Anexa nr. 2 la prezentul Contract, care este semnat de „Contractantul 2” și „Client”.

3.3. Plata serviciilor prestate de „Contractantul 1” în temeiul prezentului contract se face lunar până în data de 15 a lunii curente de către „Client” în conformitate cu clauza 3.1. din acest acord de către:

_____________________________________________________________________________

3.3.1 Plata pentru o plecare falsă a unei echipe de poliție din vina „Clientului” reprezentanților săi autorizați, precum și a persoanelor responsabile cu utilizarea alarmelor de securitate, se face în cel mult 10 zile de la data livrării. a sesizării unei plecări false. În cazul neplatei despăgubirilor pentru plecarea în mod fals a echipajului de poliție în termenul stabilit, fondurile primite cu titlu de plată lunară pentru pază se iau în calcul la plata plecării în fals a echipajului de poliție.

3.4. Plata serviciilor prestate de „Contractantul 2” se efectuează lunar cel târziu în data de 5 a lunii următoare, în baza prezentului Contract.

3.4.1. Plata pentru serviciile „Contractantului 2” în temeiul Acordului trebuie efectuată în unul dintre următoarele moduri:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3.4.2. În toate cazurile de plată în temeiul contractului în modul și în modurile prevăzute la paragraful 3.4.1. Nu se va percepe comision bancar de la „Client”.

3.4.3. Clientul are dreptul de a-și îndeplini obligațiile din contract înainte de termen pentru serviciile care urmează să fie furnizate de „Contractantul 2” în viitor. Plata efectuată prin plată în avans poate acoperi orice perioadă de timp până la sfârșitul anului calendaristic curent.

3.5. În cazul rezilierii anticipate a prezentului acord de către părți, decontările se fac pe baza costului serviciilor efectiv prestate la momentul rezilierii acordului.

3.6. În cazul suspendării îndeplinirii obligațiilor din prezentul Contract, „Clientul” plătește costul rezervării numărului de cont cu rambursarea costurilor efective de utilizare a liniilor telefonice.

3.7. La modificarea costului serviciilor prestate, „Partea – inițiatorul” este obligată să notifice „Clientul” și cealaltă Parte – „Contractantul” cu introducerea modificărilor în Anexa relevantă la prezentul Acord sau semnarea unui acord suplimentar.

Dacă, după șapte zile calendaristice de la data primirii unei notificări scrise privind modificarea tarifelor, „Clientul” continuă să folosească serviciile „Contractantului”, atunci noile tarife sunt considerate automat acceptate de „Client”.

4. RESPONSABILITĂȚIILE PĂRȚILOR

4.1. În temeiul acestui acord, „Contractantul 1” răspunde pentru furtul secret al bunului „Clientului”, săvârșit în perioada protejată, ca urmare a îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul Contract în cuantumul evaluării proprietății, atunci când acest fapt este confirmat de o hotărâre judecătorească în conformitate cu legislația actuală a Federației Ruse.

4.2. „Contractantul 1” și „Contractantul 2” nu sunt răspunzători conform prezentului acord pentru furtul secret al proprietății „Clientului” situat la „Obiect” în următoarele cazuri:

a) săvârșite într-o perioadă de timp nepăzită;

b) săvârșite de persoane neautorizate care intră în „Obiect” prin locuri pe care „Clientul” a refuzat să le protejeze prin intermediul alarmelor de securitate;

c) la apariția unor circumstanțe de „forță majoră”;

d) săvârșită de un membru de familie al „Clientului”, un reprezentant autorizat sau alte persoane cu domiciliul la „Obiectul păzit”, dacă acest fapt se constată în conformitate cu procedura prevăzută de legislația în vigoare;

e) dacă se constată că „Contractantul 1” a fost lipsit de posibilitatea de a deschide și/sau inspecta „Obiectul” pentru a afla motivele activării alarmei de securitate din cauza inconsecvenței cheilor duplicate de la încuietorile ușile de intrare ale „Obiectului”, cheile sau codurile dispozitivelor de închidere: uși, porți, intrări, holuri, vestibule, amenințări cu atacuri ale animalelor de companie;

f) săvârșite ca urmare a nerespectării de către „Client”, persoanele autorizate și persoanele responsabile cu utilizarea alarmelor de securitate, a cerințelor alin. 2.5.4., 2.5.5., 2.5.6., 2.5.13., 2.5.16., 2.5.18 din prezentul acord;

g) la stabilirea sau reținerea de către „Contractantul 1” a făptuitorilor la momentul sustragerii bunurilor;

h) în cazul în care un semnal de „alarma” nu este primit de la „Obiectul” protejat din cauza defecțiunilor mijloacelor de alarmă de securitate apărute din vina „Clientului”;

i) în perioada de utilizare a „Obiectului” în scopuri comerciale;

j) săvârșită în perioada în care „Contractantul 1” a fost temporar în imposibilitatea de a asigura securitatea din motive tehnice (pentru de curent, telefon, defecțiune a liniei telefonice, înlocuirea sau relocarea stației de monitorizare), despre care „Clientul” și persoanele responsabile au fost avertizate ;

k) producerea de prejudicii „Clientului” în perioada de timp protejată într-un mod diferit, fără legătură cu pătrunderea unor persoane neautorizate în „Obiectul” protejat (incendiu, inundații etc.);

l) cauzarea de prejudicii „Clientului” în cazul încălcării integrității „Obiectului” atunci când persoane neautorizate pătrund sau încearcă să pătrundă în acesta, precum și în caz de deteriorare a structurilor și pieselor situate de-a lungul perimetrului exterior al „ Obiect” (încuietori, uși, ferestre, vitrine, uși și vitrine etc.).

m) încălcarea sau nerespectarea de către „Client” a cerințelor privind rezistența tehnică a „Obiectului”, pentru echiparea sau repararea alarmelor de securitate, precum și în cazul încălcării procedurii de depozitare a valorilor, armelor sau alte bunuri în timpul protejat, determinate de legislația actuală a Federației Ruse;

n) nerespectarea de către „Client”, persoanele împuternicite și persoanele responsabile cu utilizarea alarmelor de securitate a regulilor de funcționare a alarmelor de securitate;

o) în alte cazuri, dacă „Clientul” nu dovedește vinovăția „Contractanților”.

4.3. „Contractant1” este, de asemenea, eliberat de răspundere conform acestui acord dacă semnalul de „alarma” de la „Obiect” nu este primit din cauza unei defecțiuni a alarmelor de securitate instalate sau a întreținerii necorespunzătoare a acestora.

4.4. „Contractantul 2” este răspunzător dacă furtul secret al bunului „Clientului” s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor de către acesta, prevăzute la clauza 2.3. acord efectiv.

4.5. „Contractantul 1” este eliberat de răspundere în cazul înlăturării autorizate a alarmelor de securitate instalate la „Unitate” din stația de monitorizare a „Contractantului 1” de către persoane nedesemnate de „Client” ca persoane responsabile (de încredere), indiferent de legalitatea actiunilor acestor persoane.

4.6. Despăgubirea pentru prejudiciul material se face de către „Contractantul 1” și „Contractantul 2” după ce „Clientul” furnizează o cerere scrisă și o copie a hotărârii judecătorești asupra faptului de executare necorespunzătoare de către „Contractant 1” și (sau) „Contractant 2”. „a obligațiilor asumate în temeiul prezentului acord. Valoarea prejudiciului trebuie confirmată prin calculul valorii bunurilor materiale furate, întocmit cu participarea reprezentanților „Executor 1” și „Executor 2”, „Client” și confirmat prin documentele relevante.

4.7. Returnarea către „Client” a lucrurilor și valorilor sustrase din „Obiectul” protejat, confiscate de autoritățile de anchetă persoanelor care au comis furtul, se efectuează de către aceste autorități sau de către instanța de judecată în conformitate cu legislația în vigoare a Federația Rusă.

În acest caz, „Clientul” în termen de 30 de zile plătește „Contractantului 1” costul acestora din suma primită de la „Contractantul 1” în vederea despăgubirii prejudiciului din furtul secret.

4.8. In cazul retinerii de catre "Contractantul 1" a persoanelor neautorizate la "Obiectul" pazit si daca "Clientul" are pretentii materiale, acesta din urma le prezinta direct persoanelor retinute.

4.9. Pentru acțiuni incorecte ale „Clientului” în utilizarea alarmelor de securitate, care au avut ca rezultat o plecare „falsă” a echipajului de poliție la „Obiect”, „Clientul” plătește „Contractantului 1” despăgubiri conform tarifului în vigoare.

5. CIRCUMSTANȚE FĂRĂ RĂSPUNDERE

5.1. Prezența circumstanțelor de forță majoră pentru una dintre „Părți” (circumstanțe de forță majoră, neprevăzute, incontrolabile, imprevizibile, care fac imposibilă executarea termenilor contractului), apărute după încheierea de către „Părți” a prezentului acord sau decurgând din esența Acordului, precum și în cursul executării „Părțile” și-au asumat obligații pe care nici una dintre „Părți” nu le-a putut prevedea sau preveni prin mijloace rezonabile, accesibile și fezabile, exonerează această „Parte” de răspunderea pentru neîndeplinire. sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul acord.

6. DURATA CONTRACTULUI

6.1. Prezentul acord intră în vigoare la data de „___” ___________ 20__ și este valabil până la „___” ___________ 20__.

6.2. În cazul în care, cu o lună înainte de expirarea prezentului Acord, niciuna dintre Părți nu solicită rezilierea sau renegocierea acestuia, Acordul va fi considerat prelungit automat în aceleași condiții și pentru aceeași perioadă. Prelungirea ulterioară a prezentului acord se realizează în același mod.

6.3. În cazul în care condițiile prevăzute în prezentul acord se modifică, toate cele trei copii sunt supuse reemiterii fără a întrerupe termenul general al acordului.

7. DISPOZIȚII FINALE

7.1. Părțile se angajează să păstreze confidențialitatea informațiilor care le-au devenit cunoscute în cursul implementării prezentului acord.

7.2. În toate aspectele care nu sunt reglementate de prezentul acord, părțile sunt ghidate de legislația actuală a Federației Ruse.

7.3. Toate litigiile în temeiul prezentului acord sau în legătură cu acesta trebuie soluționate de către părți prin negocieri, dacă este imposibil să se ajungă la un acord în modul prevăzut de lege.

7.4. Toate modificările și completările la acest Acord sunt valabile numai dacă sunt făcute în scris și semnate de toate părțile.

7.5. Prezentul Acord și anexele sale (Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3), care fac parte integrantă a acestuia, se întocmesc în 3 exemplare, fiecare având aceeași forță juridică. Primul este situat la „Contractant 1”, al doilea la „Contractant 2”, iar al treilea la „Client”.

8. DETALII ȘI ADRESARE:

„PERFORMER 1”: „PERFORMER 2”:

Șef șef

________

______________________________ ______________________________________

(Nume complet, semnătură) M.P. (Nume complet, semnătură) M.P.

"CLIENT":

___________________________________

___________________________________

(nume complet, semnătură)

Cererea nr. 1

la contractul din data de „____” _____________ 2011 Nr. _______

dupa adresa:

telefon fix:

1. Client: _________________________________________________________________

(nume, prenume, patronimic complet)

2. Certificat ____________ seria __________ Nr. _________ datat „___” _____________

3. Informații despre persoanele responsabile cu utilizarea alarmelor de securitate:

(Nume complet, locul de muncă, numere de telefon mobil și de serviciu):

4. Informații despre persoanele autorizate:

(Numele complet, adresa de domiciliu, locul de muncă, numerele de telefon de acasă, mobil și serviciu):

5. Date console:

6. „Obiectul” este echipat cu alarme de securitate: _____________________________

7. Refuz dotarea alarmelor de securitate a locurilor enumerate mai jos, propuse de „Contractant 1”: _______________________________________

(semnătura „Clientului”)

8. Dispozitivele instalate în MHLIG: ____________________________________ aparțin „Clientului”.

9. Cheile de la ușa de la intrare în valoare de ______ bucăți, cheile de la ușa de la intrare a intrării, holul de pe palier în valoare de _______ piese pentru depozitare (celula Nr. ________) au fost acceptate de către:

______________________

(semnătura ofițerului PSB)

10. Codul dispozitivului de închidere pe ușa din față a intrării ______, pe palierul ______

11. Prezența animalelor de companie (câini de pază): _________________________________

12. Condiții de vizualizare a obiectului în prezența animalelor domestice (câini de pază) sau în prezența unui gard înalt: _______________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

13. Telefoane ale consolei centralizate de securitate _______________________________

14. Deschiderea și verificarea „Obiectului” se efectuează: ________________________________________

(semnătura „Clientului”)

15. Cuantumul lunar de plată pentru serviciile „Contractantului 1” este de 1% din valoarea evaluării de către „Client” a imobilului situat la „Obiect”, dar nu mai mic decât suma minimă stabilită de către „Client”. tarifele curente.

Eu,________________________________________________________________________________,

(Numele complet „Client”)

Evaluez imobilul situat la "Obiect" in valoare de _____________, taxa pentru protectia "Obiectului" pe luna este de _______________________

Valoarea prejudiciului care urmează să fie rambursat de „antreprenorul 1” în temeiul prezentului acord este ______________________

______________________________

(semnătura „Clientului”)

16. Suma lunară de plată pentru serviciile „Contractantului 1” se poate modifica în cazul unei modificări a valorii imobilului situat la „Unitatea” estimată de acesta, în timp ce această anexă este supusă renegocierii .

17. Securitatea declină răspunderea pentru inspecția „Obiectului” în lipsa martorilor care atestă: ________________________________________________________________________________.

(Nu am reclamatii, semnatura "Clientului")

18. Date suplimentare necesare pentru fiecare caz specific ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19. „Clientul”, atunci când „Contractantul 1” deconectează alarmele de securitate instalate la „Unitate” cu stația de monitorizare, dacă există o restanță la plată de două sau mai multe luni, nu are pretenții față de „Contractantul 1” ______________________________________

(Numele complet, semnătura „Clientului”)

Timp de intrare necesar ____ secunde

Notă:

1. La încheierea inițială a prezentului Acord, „Clientul” plătește costul trecerii liniilor telefonice.

2. În cazul prevăzut la clauza 3.6. din prezentul Contract, „Clientul” plătește costul rezervării numărului de cont cu rambursarea costurilor efective pentru utilizarea liniilor telefonice la tarifele GTS.

3. În cazul prevăzut la clauza 4.9. din prezentul Contract, „Clientul” plătește costul unei plecări „false” a unui grup de poliție către „Obiect” în conformitate cu tariful actual.

Cererea nr. 2

la contractul din data de „____” ______________ 20__, Nr. _______

Filiala Întreprinderii Unitare Federale de Stat „Protecția” a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei _____________________

Pret fara TVA:

Total plătit lunar: ______________________

„CONTRACTOR 2”: „CLIENT”:

_______________________________________

_______________________________________

șeful ________________________________

_____________________________ ________________________________

_____________________________ ________________________________

(Nume complet, semnătură) (Nume complet, semnătură)

Cererea nr. 3

la contractul din data de „___” ______________ 20__

serviciu de alarma de securitate,

instalat în locurile de depozitare a bunurilor personale ale cetățenilor

Termenii serviciului

Serviciile de întreținere reprezintă un ansamblu de lucrări de menținere a echipamentelor tehnice de securitate (TSO) și a echipamentelor transceiver în stare de funcționare pe toată perioada de funcționare.

1. Întreținere inclusă.

1.1. Depanare (întreținere).

1.2. Lucrează la înlocuirea dispozitivelor, blocurilor, plăcilor, cablurilor, firelor și altor componente nefuncționale cu altele de același tip sau echivalente funcțional cu cele care sunt înlocuite. Înlocuirea unui TCO defect (PPKOP, detectoare de diferite tipuri de acțiune, anunțuri, produse de cablu și sârmă - se fac din fondul de schimb pentru o perioadă de cel mult o lună de la data înlocuirii)

1.3. Efectuarea de întreținere programată (cel puțin o dată pe an pentru „Clienți” – persoane fizice) programată cu verificarea funcționalității componentelor și a „Complexului” în ansamblu, cu înregistrarea obligatorie a lucrărilor efectuate în jurnalul DPU. (panoul de control de serviciu) al CMS (consola de monitorizare centralizată) OVO , sau un marcaj automat pe verificare și un semn în jurnalul electricianului cu semnătura persoanei responsabile a „Clientului” cu privire la înlocuirea dispozitivelor, plăcilor, cablurilor și alte componente ale „Complexului”.

1.5. Modificarea programului de funcționare al „Complexului” la solicitarea „Clientului”.

1.6. Furnizarea de servicii de consultanță „Clientului” privind funcționarea „Complexului”.

2. Lucrările de întreținere includ.

2.1. Inspecția vizuală a componentelor „Complexului”, verificarea instalării corecte a detectoarelor, ținând cont de posibilele modificări ale amenajării sau designului spațiilor.

2.2 Curățarea și ștergerea tastaturilor, a detectorilor, a altor componente ale „Complexului”.

2.3. Controlul tensiunii de operare.

2.4. Monitorizarea performantei sistemului de alarmare la incendiu.

2.5. Controlul operabilității sistemului de transmisie a datelor prin canalul de rezervă.

2.6. Clarificarea datelor utilizatorului.

2.7. Consultatii, instruire utilizatori.

3. Întreținerea „Complexului” nu include.

3.1. Revizuirea „Complexului” după expirarea duratei de viață.

3.2. Eliminarea defectelor și defecțiunilor apărute ca urmare a:

• efectuarea de modificări în componența „Complexului” sau repararea acestuia, efectuate de persoane care nu sunt reprezentanți ai „Contractantului”;
• accidente la instalație sau acțiuni neglijente ale „Clientului”;
• încălcarea condițiilor de funcționare a „Complexului”.

3.3. Depanarea rețelelor de alimentare cu energie, a sistemelor de comunicații telefonice (cablate sau celulare), la care este conectat echipamentul „Complexului”, cu excepția defecțiunilor echipamentelor de comunicație celulară de la fața locului (echipamente transceiver și dispozitive de alimentare cu antenă).

4. Pentru „Complex”, dacă nu se specifică altfel în documentația tehnică a echipamentului, durata de viață este stabilită la opt ani de la data începerii funcționării.

5. Componentele defecte înlocuite ale „Complexului” devin proprietatea „Clientului”, cu excepția componentelor care nu au expirat perioada de garanție.

6. Taxa de abonament conform contractului include costul:

6.1. Lucrează pentru înlocuirea dispozitivelor, blocurilor, plăcilor, firelor de conectare și a altor componente ale „Complexului” enumerate în clauza 1 din acești „Termeni și condiții”.

6.2. Munca de reglementare.

6.3. Lucrări la schimbarea programului de funcționare al „Complexului”;

6.4. Lucrați pentru a elimina cauzele pozitive „false”;

6.5. Lucrări privind furnizarea de servicii de consultanță pentru funcționarea „Complexului”.

7. Taxa de abonament conform contractului nu include costul.

7.1. Baterii și acumulatori înlocuibili (achiziționați de „Client” independent).

7.2. Echipamente și componente înlocuite ale „Complexului”, precum și lucrările enumerate la p.Z. din acești Termeni.

8. Costul lucrărilor, utilajelor și materialelor, neincluse în taxa de abonament, se plătește de către „Client” conform facturilor emise de „Contractant” în termen de 3 zile bancare.

9. Cererile pentru eliminarea defecțiunilor „Complexului” sunt acceptate non-stop de către DPU (panoul de control de serviciu al OVO).

Am citit și sunt de acord cu „Termenii și condițiile”

„Client” _________________________________________________________________________ Nume complet