Štandardná zmluva na údržbu bezpečnostných systémov. Zmluva o údržbe požiarnych a poplašných systémov

Dohoda č.

Ďalej len „Zákazník“,

zastúpená _________________________________, na jednej strane spoločnosťou s ručením obmedzeným "Kontakt", ďalej len "zhotoviteľ", zastúpená generálnym riaditeľom, konajúcim na základe stanov, na na druhej strane uzavreli túto zmluvu takto:

1. Predmet zmluvy.

1.1. Objednávateľ dáva pokyn a zhotoviteľ preberá záväzky

údržba a oprava požiarnych hlásičov v priestoroch

"Zákazník" na adrese:

1. _______________________________________________

1.2. Doba platnosti zmluvy je 1 rok od jej podpisu.

1.3. Po uplynutí doby trvania zmluvy sa zmluva automaticky predĺži na ďalší rok, ak ju žiadna zo strán nevypovedala.

2.Práva a povinnosti zmluvných strán

2.1. Zákazník je povinný:

2.1.1 Zabezpečiť podmienky pre bezpečný výkon práce.

2.1.2. Zabezpečte suchú, vykurovanú, uzamykateľnú miestnosť pre pracovníkov a dočasné skladovanie zariadení a materiálov.

2.1.3. Určiť zodpovedného splnomocneného zástupcu na koordináciu otázok spôsobu prevádzky a interakcie s technickými službami na pracovisku.

2.1.4. Zabezpečte bezpečnosť náradia, vybavenia a spotrebného materiálu v zariadení po dobu práce.

2.2. Dodávateľ je povinný:

2.2.1. Vykonávať údržbu a opravu požiarnej signalizácie podľa dohodnutého harmonogramu a odstraňovať zistené závady.

2.2.2. S informáciami poskytnutými Zákazníkom zaobchádzať ako s dôvernými.

2.2.3. Dostavte sa do zariadenia na riešenie problémov zavolaním úradníkom zariadenia do 12 hodín.

2.2.4. Vypracovať a dohodnúť s Objednávateľom harmonogram údržby požiarnej signalizácie, knihu jázd údržby a opravy požiarnej signalizácie.

2.2.5. Poskytnite zákazníkovi doklad o dokončení a faktúru vyhotovenú v súlade s legislatívou Ruskej federácie najneskôr do piatich pracovných dní od konca fakturačného mesiaca.

3.Zodpovednosť strán

3.1.Za nesplnenie alebo nesprávne splnenie povinností podľa tejto zmluvy sú zmluvné strany zodpovedné v súlade s platnou legislatívou.

3.2 Každá zmluvná strana má právo zmluvu jednostranne vypovedať písomným oznámením druhej zmluvnej strane najmenej 30 dní pred ukončením zmluvy.

3.3 Za porušenie podmienok bodu 2.2.5. zmluvy zodpovedá zhotoviteľ vo výške 0,5 % z ceny práce mesačne za každý deň omeškania s poskytnutím dokladov.

3.4 Za porušenie podmienok bodu 5.1. v zmysle platobných podmienok objednávateľ zodpovedá vo výške 0,5% z ceny práce mesačne za každý deň omeškania s platbou.

4.Záručné povinnosti.

4.1 Dodávateľ garantuje odstránenie zistených porúch na zariadení vymenených pri oprave na vlastné náklady do 12 mesiacov odo dňa podpisu potvrdenia o ukončení.

4.2.Zhotoviteľ nezodpovedá, ak k poruche došlo v dôsledku porušenia prevádzkového poriadku objednávateľom, v dôsledku živelných pohrôm, havárií a iných prípadov porušenia prevádzkových podmienok.

5. Vyrovnania podľa zmluvy.

5.1 Náklady na údržbu sú:

Platba podľa zmluvy sa realizuje mesačne, najneskôr však do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po zaplatenom mesiaci na základe faktúry.

5.2. Náklady na opravu zariadenia si objednávateľ a zhotoviteľ dohodnú v každom konkrétnom prípade dodatočne v súlade s cenami zhotoviteľa za tento druh opráv.

5.3. Náklady na vybavenie a materiál použitý pri odstraňovaní porúch sa hradí dodatočne na skutočné náklady Dodávateľa po dohode s Objednávateľom.

6. Ďalšie povinnosti.

6.1 Všetky spory medzi stranami musia byť riešené rokovaním.

6.2 V prípade nedosiahnutia dohody o sporných otázkach sa ich posúdenie vykonáva v súlade s právnymi predpismi Ruskej federácie.

6.3.Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené písomne ​​a podpísané oboma zmluvnými stranami.

7. Adresy sídla a bankové údaje zmluvných strán.

Dohoda č.

Ďalej označované ako „zákazník“, ktorý predstavuje ___________________________________________________________, konajúc na základe charty na jednej strane a spoločnosti s obmedzeným zodpovednosťou, ďalej označovaný ako „dodávateľ“, zastúpený generálnym riaditeľom, konajúci na druhej strane na základe charty uzavreli túto zmluvu takto:

1. Predmet zmluvy.

1.1. Objednávateľ dáva pokyn a zhotoviteľ preberá záväzky

na údržbu a opravy

vnútorné poplašné zariadenia proti vlámaniu

"Zákazník" na adrese:

1. ___________________________________________________

Doba platnosti zmluvy je 1 rok od jej podpisu.

Na konci doby trvania zmluvy sa automaticky obnoví na

nasledujúci rok, pokiaľ niektorá zo strán nevyhlásila ukončenie.

2.Práva a povinnosti zmluvných strán

Zákazník je povinný:

2.1.1 Zabezpečiť podmienky pre bezpečný výkon práce.

2.1.2. Zabezpečte suchú, vykurovanú, uzamykateľnú miestnosť pre pracovníkov a dočasné skladovanie zariadení a materiálov.

2.1.3. určiť zodpovedného splnomocneného zástupcu na koordináciu otázok spôsobu prevádzky a interakcie s technickými službami na pracovisku.

2.1.4. Zabezpečte bezpečnosť náradia, vybavenia a spotrebného materiálu v zariadení po dobu práce.

2.2. Dodávateľ je povinný:

2.2.1. Vykonávať údržbu a opravy kamerového systému, EZS a systému kontroly vstupu v súlade s dohodnutým harmonogramom a odstraňovať zistené závady.

2.2.2. S informáciami poskytnutými Zákazníkom zaobchádzať ako s dôvernými.

2.2.3. Dostavte sa do zariadenia na riešenie problémov zavolaním úradníkom zariadenia do 12 hodín.

2.2.4. Pripravte a dohodnite so Zákazníkom harmonogram údržby kamerového systému, poplachov proti vlámaniu a systémov kontroly vstupu, denník údržby a opráv požiarnych poplachov.

2.2.5. Poskytnite zákazníkovi doklad o dokončení a faktúru vyhotovenú v súlade s legislatívou Ruskej federácie najneskôr do piatich pracovných dní od konca fakturačného mesiaca.

3.Zodpovednosť strán

3.1.Za nesplnenie alebo nesprávne splnenie povinností podľa tejto zmluvy sú zmluvné strany zodpovedné v súlade s platnou legislatívou.

3.2 Každá zmluvná strana má právo zmluvu jednostranne vypovedať písomným oznámením druhej zmluvnej strane najmenej 30 dní pred ukončením zmluvy.

3.3 Za porušenie podmienok bodu 2.2.5. zmluvy zodpovedá zhotoviteľ vo výške 0,5 % z ceny práce mesačne za každý deň omeškania s poskytnutím dokladov.

3.4 Za porušenie podmienok bodu 5.1. v zmysle platobných podmienok objednávateľ zodpovedá vo výške 0,5% z ceny práce mesačne za každý deň omeškania s platbou.

4.Záručné povinnosti.

4.1 Dodávateľ garantuje odstránenie zistených porúch na zariadení vymenených pri oprave na vlastné náklady do 12 mesiacov odo dňa podpisu potvrdenia o ukončení.

4.2.Zhotoviteľ nezodpovedá, ak k poruche došlo v dôsledku porušenia prevádzkového poriadku objednávateľom, v dôsledku živelných pohrôm, havárií a iných prípadov porušenia prevádzkových podmienok.

5. Vyrovnania podľa zmluvy.

5.1 Náklady na údržbu sú:

Platba podľa zmluvy

vykonávané mesačne, najneskôr však do 15. dňa nasledujúceho mesiaca

vyplácané mesačne na základe faktúry.

5.2. Náklady na opravu zariadenia si objednávateľ a zhotoviteľ dohodnú v každom konkrétnom prípade dodatočne v súlade s cenami zhotoviteľa za tento druh opráv.

5.3. Náklady na vybavenie a materiál použitý pri odstraňovaní porúch sa hradí dodatočne na skutočné náklady Dodávateľa po dohode s Objednávateľom.

6. Ďalšie povinnosti.

6.1 Všetky spory medzi stranami musia byť riešené rokovaním.

6.2 V prípade nedosiahnutia dohody o sporných otázkach sa ich posúdenie vykonáva v súlade s právnymi predpismi Ruskej federácie.

6.3.Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené písomne ​​a podpísané oboma zmluvnými stranami.

7. Adresy sídla a bankové údaje zmluvných strán.

Zmluva o poskytovaní požiarnej signalizácie je typ zmluvy o poskytovaní služieb za odplatu. Právny vzťah medzi zákazníkom a dodávateľom v tomto prípade upravuje kapitola 39 Občianskeho zákonníka Ruskej federácie, ako aj zákon „O ochrane práv spotrebiteľov“. Dobre vypracovaná dohoda o údržbe požiarneho poplachového systému (vzor 2019) chráni obe strany transakcie: umožňuje zákazníkovi platiť iba za kvalitnú prácu a dodávateľovi dostávať odmenu načas.

Ako napísať zmluvu o požiarnej signalizácii

Hlavným účelom pravidelnej údržby je udržiavať zariadenie v dobrom stave. Požiarne hlásiče sú jedným z dôležitých prvkov systému ochrany priestorov, preto jeho prevenciu a opravu zverte len špecializovaným firmám. Zmluva na údržbu požiarnych poplachov sa spravidla uzatvára na dlhé obdobie: rok, dva, tri. Aby bolo možné v prípade potreby využiť služby špecialistov, mali by byť do textu dohody doplnené podmienky pre organizovanie jednorazových podujatí.

Zmluva na údržbu požiarneho poplachu by mala pozostávať z týchto položiek:

• predmet obchodu (diagnostika, technická podpora, oprava, výmena dielov, tuning atď.);
• náklady na každý typ práce a celkový odhad;
• zoznam zodpovedností každej strany;
• sankcie za nedodržanie podmienok (pokuta za posunutie lehôt, pokuty za porušenie);
• postup predčasného ukončenia dohody;
• Vyššia moc;
• dodatočné podmienky.

Postup poskytovania služieb by mal byť čo najpodrobnejšie popísaný v texte dokumentu. Štandardný vzor zmluvy na opravu a údržbu požiarnej signalizácie obsahuje tento zoznam prác: kontrola zariadenia (hodnotenie technického stavu vonkajšími znakmi), kontrola výkonu (testovanie), preventívna údržba (čistenie, mazanie, výmena diely a preventívna údržba).

Ďalšie podmienky v zmluve o údržbe požiarneho poplachu

Ochranný systém, ako každé iné zariadenie, môže náhle zlyhať. Z dohody by preto malo vyplývať, že zhotoviteľ sa zaväzuje nielen vykonávať plánovanú údržbu, ale po zvyšok času aj reagovať na požiadavky zákazníkov. Vo vzore zmluvy o údržbe požiarnej signalizácie je žiaduce uviesť, do akej doby musí zhotoviteľ spracovať požiadavku a obnoviť prevádzkyschopnosť zariadení.

Dôležité: ak chcete, aby údržbu zariadenia vykonávali výlučne odborníci dodávateľa, pridajte do dokumentu klauzulu zakazujúcu zapojenie tretích strán do vykonávania úlohy.

Ak si chcete stiahnuť hotovú zmluvu o údržbe požiarnych poplachových systémov, vyplňte flexibilnú šablónu vyvinutú našimi právnikmi. Svoj dokument si môžete prispôsobiť svojim požiadavkám v priebehu niekoľkých minút.

Moskva "___" _________ 201_

Otvorená akciová spoločnosť "________________________" (skrátený názov - OJSC "______________"), ďalej len "Zákazník", zastúpený generálnym riaditeľom __________________________________.

a Spoločnosť s ručením obmedzeným „__________________“, ďalej len „Dodávateľ“, zastúpená generálnym riaditeľom _______________, konajúcim na základe stanov, na druhej strane, spoločne označovaní ako „Zmluvné strany“, uzavreli túto zmluva o inštalácii (ďalej len „zmluva“) na nasledovnom:

1. PREDMET ZMLUVY
1.1. Dodávateľ sa týmto zaväzuje v lehote stanovenej zmluvou o inštalácii vykonať inštaláciu a uvedenie do prevádzky požiarneho hlásiča v priestoroch na adrese: Moskva, ul. ________________, d.__, pričom objednávateľ sa zaväzuje vykonanú prácu prevziať a zaplatiť cenu stanovenú zmluvou.
1.2. Doba dokončenia diela je __ (__________________) pracovných dní odo dňa prijatia zálohovej platby objednávateľa na zúčtovací účet zhotoviteľa v závislosti od stavebnej pripravenosti objektu.
1.3. Dodávateľ poskytuje zákazníkovi kópiu licencie Štátnej požiarnej služby Ministerstva pre mimoriadne situácie Ruskej federácie na inštaláciu, opravu a údržbu požiarnych a požiarnych poplachových systémov.

2. PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN
2.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v náležitej kvalite ustanovenej touto zmluvou o výstavbe, v súlade s požiadavkami technických noriem a pravidiel a s odhadom, ktorý určuje cenu diela.
2.2. Zabezpečovanie prác materiálom a zariadením znáša Dodávateľ.
2.3. Za zistenú nemožnosť použitia ňou poskytnutých materiálov alebo zariadení bez zhoršenia kvality vykonaných prác zodpovedá ten, kto materiál a vybavenie poskytla.
2.4. Objednávateľ má právo vykonávať kontrolu a dohľad nad priebehom a kvalitou vykonávaných prác, dodržiavaním termínov ich realizácie, kvalitou materiálov poskytovaných zhotoviteľom, bez zasahovania do prevádzkovej a ekonomickej činnosti zhotoviteľa.
2.5. Dodávateľ je povinný plniť pokyny Objednávateľa prijaté pri výstavbe, ak tieto pokyny nie sú v rozpore s podmienkami tejto Zmluvy a nezasahujú do prevádzkových a ekonomických činností Dodávateľa.
2.6. Zhotoviteľ odstráni na žiadosť objednávateľa a na jeho náklady vady, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá. Zhotoviteľ má právo odmietnuť splnenie povinnosti uvedenej v tomto odseku v prípade, že odstránenie vád priamo nesúvisí s predmetom tejto zmluvy o montáži alebo ho zhotoviteľ nemôže vykonať z dôvodov nezávislých od jeho vôle.
2.7. Objednávateľ môže kedykoľvek pred dodaním výsledku diela odmietnuť vykonanie tejto zmluvy na vykonanie montážnych prác. Objednávateľ je v tomto prípade povinný zaplatiť zhotoviteľovi časť stanovenej ceny v pomere k časti vykonanej práce pred doručením oznámenia objednávateľa o odmietnutí vykonania zmluvy o inštalácii a zakúpený materiál a vybavenie s prevodom týchto materiálov a zariadení do vlastníctva Zákazníka.
2.8. Zhotoviteľ začína vykonávať práce na základe zmluvy o výstavbe s výhradou stavebnej pripravenosti objektu.

3. POSTUP PRI PREBERANÍ PRÁC. POŽIADAVKY KVALITY
3.1. Prevzatie diela objednávateľ realizuje do 5 pracovných dní po obdržaní správy zhotoviteľa o pripravenosti na odovzdanie predmetu zmluvy na montáž.
3.2. Odovzdanie prác zhotoviteľom a ich prevzatie objednávateľom sú zdokumentované úkonom, ktorý je podpísaný oboma zmluvnými stranami. Ak jedna zo zmluvných strán odmietne akt podpísať, uvedie sa v ňom poznámka a akt podpíše druhá zmluvná strana.
3.3. V prípade odôvodneného odmietnutia prevzatia diela objednávateľom zmluvné strany vypracujú dvojstranný zákon so zoznamom nevyhnutných zlepšení a načasovaním ich realizácie.
3.4. V prípade nesprávneho vykonania diela nie je zhotoviteľ oprávnený odvolávať sa na to, že objednávateľ nevykonával kontrolu a dozor nad ich výkonom.
3.5. Záručná doba na výsledok prác podľa zmluvy o výstavbe na vykonanie montážnych prác je stanovená na 12 (dvanásť) mesiacov odo dňa vyhotovenia potvrdenia o prevzatí diela. V záručnej dobe, v prípade zistenia nedostatkov, ich Dodávateľ odstráni na svoje náklady do 10 (desať) dní odo dňa prijatia reklamácie Objednávateľa.

4. PLATOBNÝ POSTUP PODĽA ZMLUVY
4.1. Platba za prácu vykonanú podľa tejto dohody vykonáva zákazník vo výške stanovenej podľa odhadu, konkrétne ___________ (_______________________________ tisíc) rubľov __ Kopecks, vrátane DPH 18% - __________ (___________________________________________) RUBLES __ KOPECKS.
4.2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi preddavok vo výške 50% z ceny prác podľa dodávateľskej zmluvy na vykonanie montážnych prác do 10 (desať) bankových dní po podpise tejto zmluvy o montáži. Konečné zúčtovanie vo výške 50 % z ceny diela podľa Zmluvy sa uskutoční do 10 (desať) bankových dní po konečnom odovzdaní diela zhotoviteľom objednávateľovi a podpísaní potvrdenia o prevzatí diela za predpokladu, že práca bola vykonaná riadne a v lehotách ustanovených touto zmluvou alebo v predstihu.
4.3. Spôsob platby - bezhotovostne prevodom prostriedkov v rubľoch Ruskej federácie na zúčtovací účet predávajúceho.

5. ZODPOVEDNOSŤ STRÁN
5.1. Za nesplnenie alebo nesprávne splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o vykonaní inštalačných prác sú zmluvné strany zodpovedné v súlade s touto dohodou a platnými právnymi predpismi Ruskej federácie.
5.2. V prípade oneskoreného dodania diela podľa zmluvy o montáži bude zhotoviteľovi účtovaná penále vo výške 0,5 % (nultý bod päť) z celkových predpokladaných nákladov na dielo podľa zmluvy denne, za každý deň omeškania.
5.3. Ak zhotoviteľ nesplní záručné povinnosti v lehote určenej v zmluve, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi penále vo výške 0,5 (nula päť) percent z predpokladanej ceny diela podľa zmluvy, a to za každý začatý deň. omeškania. Zaplatenie sankčného poplatku nezbavuje zmluvné strany plnenia záväzkov z tejto zmluvy o vykonaní montážnych prác.
5.4. V prípade, že si zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti, má objednávateľ v záručnej dobe právo na odstránenie nedostatkov diela vykonaných podľa zmluvy svojpomocne alebo s pričinením tretích osôb a zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi náklady na vykonanie práce podľa zmluvy. za všetky výdavky, ktoré v tomto prípade vzniknú.
5.5. V prípade nesplnenia alebo nesprávneho plnenia povinností zo zmluvy o montáži na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť jednorazovú pokutu vo výške 50 % (päťdesiat percent) z predpokladanej ceny prác podľa zmluvu o výstavbe.

Atď…

Celý štandardný formulár a vzor zmluvy o montáži požiarnej signalizácie je k dispozícii na bezplatné stiahnutie vo forme priloženého formulára dokumentu.

na údržbu a údržbu zabezpečovacej signalizácie inštalovanej v miestach uloženia osobného majetku občanov

________________ "___" _______________ 20___

(oddelenie mimorezortnej bezpečnosti) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Z Ruska, zastúpenej hlavou ________________________________________________________, na druhej strane, ako aj _________________________________, sa ďalej označuje ako „zákazník“, na druhej strane, ako aj _________________________________ zmluvná strana a spoločne označovaní ako zmluvné strany uzavreli túto dohodu takto:

1. PREDMET DOHODY

1.1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb „Objednávateľovi“ zo strany „Zhotoviteľa 1“ údržby EZS inštalovaných v miestach skladov osobného majetku občanov a zo strany „Zhotoviteľa 2“ údržby.

1.2. Služby „Zhotoviteľa 1“ pre údržbu zabezpečovacej signalizácie spočívajú v sledovaní prenosového kanála správ prichádzajúcich z bytu, domácnosti, iného miesta uloženia osobného majetku občanov, kde je majetok patriaci „Objednávateľovi“ a/alebo alebo rodinní príslušníci a nevyužívaní na podnikanie sa nachádza a (alebo) iné aktivity na adrese: _______________________________ (ďalej v texte Zmluvy - „Zariadenie“) od momentu inštalácie zabezpečovacích hlásičov na „Zariadení“ sú nastavené na centralizovaný monitorovací bod (ďalej v texte Zmluvy - CMS) "Dodávateľ 1" v režime "zabezpečenie" až do odstránenia z monitorovacej stanice "Dodávateľ 1", ich prevzatia, registrácie a núdzového odchodu policajná jednotka pre správy prijaté od „Objektu“ na monitorovaciu stanicu „Dodávateľ 1“ na signál „poplach“.

1.3. Služby „Zhotoviteľa 2“ na údržbu spočívajú v realizácii súboru organizačno-technických opatrení plánovaného preventívneho charakteru na udržanie zabezpečovacích hlásičov inštalovaných na „Objekte“ v stave, ktorý spĺňa požiadavky technickej dokumentácie počas celej doby prevádzky. celú dobu prevádzky.

2. POVINNOSTI A PRÁVA STRÁN

2.1. "Dodávateľ 1" sa zaväzuje:

2.1.1. Vykonávať kontrolu nad stavom zabezpečovacieho poplachového prostriedku inštalovaného na „Objekte“ „Zákazníka“ prepojeného s monitorovacou stanicou „Zhotoviteľa 1“ prostredníctvom komunikačných kanálov.

2.1.2. Po prijatí správ od „Objektu“ „Zákazníka“ na monitorovaciu stanicu „Zhotoviteľa 1“ zabezpečiť ich registráciu a čo najskôr príchod mobilnej policajnej jednotky k „Objektu“, aby sa zistili dôvody. na spustenie bezpečnostného poplachu vykonať opatrenia na zadržanie osôb páchajúcich protiprávne konanie.

2.1.3. Postup konania policajných jednotiek pri odchode na „poplachový“ signál by sa mal vykonávať v súlade s platnými predpismi Ministerstva vnútra Ruska.

2.1.4. Vykonávať prijímanie žiadostí o odstránenie porúch bezpečnostných poplachov inštalovaných na „Objekte“ s ich následným odovzdaním „Dodávateľovi 2“ a kontrolou organizácie údržby.

2.1.5. Zabezpečiť účasť svojich zástupcov na práci komisií vytvorených pre riadne plnenie záväzkov prevzatých touto dohodou.

2.1.6. Ak sa zistia známky porušenia integrity „Objektu“, informujte o tom „Objednávateľa“, „Dodávateľ 2“ a služobný útvar územného orgánu vnútorných záležitostí. Zabezpečiť, bez preniknutia do „Objektu“, nedotknuteľnosť scény.

2.1.7. Uľahčiť príchod zástupcov „Zákazníka“ k „Objektu“.

2.1.8. Pre zaistenie bezpečnosti duplikátov kľúčov od dverí „Objektu“, ak budú prijaté od „Zákazníka“ proti podpisu, a v deň ukončenia tejto Zmluvy ich vráťte „Zákazníkovi“. Neprevzaté kľúče zničte podľa zákona po troch mesiacoch od ukončenia Zmluvy.

2.1.9. Vykonať technickú kontrolu „Objektu“ na technickú pevnosť a prevádzkyschopnosť technických prostriedkov ochrany v súlade s nariadením Ministerstva vnútra Ruskej federácie zo dňa 16.07.2012 č.689.

Kontrola technického stavu chránených „Objektov“ sa vykonáva za účasti zástupcov „Zhotoviteľa 1“, „Zhotoviteľa 2“ a „OBJEDNÁVATEĽA“. Po ukončení obhliadky sa vypracuje „Správa o kontrole“ (ďalej v texte Zmluvy len „Správa o kontrole“), ktorá odzrkadľuje novozistené nedostatky z hľadiska technickej pevnosti, prevádzkyschopnosti hlásičov narušiteľa. , ako aj potrebné opatrenia na ich odstránenie a načasovanie týchto opatrení.

„Zákon o kontrole“ tvorí prílohu tejto zmluvy a stáva sa jej neoddeliteľnou súčasťou.

2.2. "Dodávateľ 1" má právo:

2.2.1. Pozastaviť poskytovanie služieb podľa tejto Zmluvy alebo ukončiť túto Zmluvu oznámením „Zákazníkovi“ a „Zhotoviteľovi 2“ 3 (tri) pracovné dni pred predpokladaným dátumom pozastavenia alebo ukončenia Zmluvy, v prípade sporov medzi podnikateľskými subjektmi o vlastníctvo a správa majetku pred rozhodovaním na súdoch.

2.2.2. Zmluvu pozastaviť alebo ju jednostranne vypovedať, ak nie je možné splniť záväzky prevzaté podľa tejto Zmluvy z dôvodov, ktoré „Zhotoviteľ 1“ nemôže ovplyvniť, až do úplného odstránenia dôvodov, o ktorých „Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ 2“ “ sa uvedú do povedomia telefonicky, po ktorom nasleduje písomné oznámenie. Medzi tieto dôvody patria:

a) porucha telefónnej linky, výpadok prúdu, výmena alebo oprava pultu centralizovaného zabezpečenia, ADSL pripojenia a pod.;

b) kľúče a kódy poskytnuté „Zákazníkom“ nezodpovedajú uzamykacím zariadeniam „Objektu“ (dvere brán, vchodov, hál, vestibulov);

c) prvky technickej pevnosti „Objektu“ vyžadujú opravu alebo výmenu;

d) nefunkčnosť bezpečnostných poplašných zariadení.

e) rozhodnutím komunikačnej spoločnosti pri „Objekte“ došlo k zmene telefónneho čísla, jeho prepnutiu do párovej schémy alebo spätnému prepnutiu, vypnutiu telefónu;

f) došlo k likvidácii PCU.

2.2.3. Pozastaviť poskytovanie služieb podľa tejto Zmluvy alebo ukončiť túto Zmluvu v prípade omeškania platby zo strany „Zákazníka“ za služby poskytnuté „Dodávateľom 1“ a upozorniť „Zákazníka“ a „Dodávateľ 2“ na túto skutočnosť 7 ( sedem) pracovných dní pred očakávaným dátumom pozastavenia alebo ukončenia.

2.2.4. Jednostranne ukončiť túto zmluvu, keď „Objednávateľ“ prevedie „Predmet“ do vlastníctva iných osôb, po čom nasleduje oznámenie „Dodávateľovi 2“.

2.2.5. Ak „Zákazník“ nezaplatí sumu za služby poskytnuté „Dodávateľom 1“ v lehote stanovenej touto Zmluvou, vzniká druhej zmluvnej strane pokuta za každý deň omeškania s plnením záväzkov, počnúc dňom nasledujúcim po deň skončenia platnosti ustanoveného bodu 3.3. lehota na splnenie platobných povinností vo výške refinančnej sadzby centrálnej banky Ruskej federácie platnej v deň zaplatenia penále.

2.2.6. Pozastaviť túto Zmluvu v prípade nedodržania lehôt, odstraňovania zistených nedostatkov v technickej sile chráneného objektu, prostriedkov ochrany a komunikácie, ktoré sú premietnuté do „Správy o kontrole“. A tiež v prípade odmietnutia „Zákazníka“ dodržiavať pokyny uvedené v „Zákone o kontrole“.

2.3. "Dodávateľ 2" sa zaväzuje:

2.3.1. Vykonávať včasnú a kvalitnú údržbu zabezpečovacích zariadení v súlade s Prílohou č. 3 tejto Zmluvy.

2.3.2. Splňte požiadavky „Zákazníka“ na riešenie problémov s bezpečnostnými alarmami inštalovanými na „Objekte“ v čo najkratšom čase.

2.3.3. Zabezpečiť účasť svojich zástupcov na práci komisií vytvorených pre riadne plnenie záväzkov prevzatých touto dohodou.

2.3.4. Poučte „Zákazníka“ a zodpovedné osoby o pravidlách obsluhy zabezpečovacích hlásičov inštalovaných na „Objekte“.

2.3.5. Ak dôjde k vyjadreniu "Objednávateľa" o spôsobenej škode v chránenom čase, podieľajte sa na určení výšky tejto škody a vysporiadaní zvyškov hmotného majetku.

2.4. "Dodávateľ 2" má právo:

2.4.1. pozastaviť zmluvu, ak nie je možné splniť záväzky prevzaté podľa tejto zmluvy z dôvodov, ktoré „dodávateľ 2“ nemôže ovplyvniť: z dôvodu nefunkčnosti komunikačných kanálov, výpadku prúdu, nefunkčnosti bezpečnostných alarmov z dôvodu poruchy „Objednávateľa“, pričom 3 (tri) pracovné dni pred navrhovaným termínom prerušenia písomne ​​oznámi „Objednávateľovi“ a „Zhotoviteľovi 1“.

2.4.2. Pozastaviť poskytovanie služieb podľa tejto Zmluvy alebo ukončiť túto Zmluvu v prípade omeškania platby zo strany „Zákazníka“ za služby poskytované „Dodávateľom 2“ a informovať „Zákazníka“ a „Dodávateľ 1“ o týchto 7 (sedem) pracovných dňoch. pred očakávaným dátumom pozastavenia alebo ukončenia.

2.4.3. Ak „Zákazník“ nezaplatí sumu za služby poskytnuté „Dodávateľom 2“ v lehote stanovenej touto Zmluvou, vzniká druhej zmluvnej strane pokuta za každý deň omeškania s plnením záväzkov, počnúc dňom nasledujúcim po deň skončenia platnosti ustanovenej doložky 3.4. lehota na splnenie platobných povinností vo výške refinančnej sadzby centrálnej banky Ruskej federácie platnej v deň zaplatenia penále.

2.5. "Zákazník" sa zaväzuje:

2.5.1. Dôsledne dodržiavajte pravidlá pre prevádzku bezpečnostných alarmov.

2.5.2. Identifikujte oprávnené osoby, ako aj osoby zodpovedné za používanie EZS.

2.5.3. Nedovoľte osobám, ktoré neboli poučené o pravidlách ich prevádzky a ktoré nie sú dôveryhodnými osobami alebo zodpovednými za používanie zabezpečovacích zariadení, používať zabezpečovacie zariadenia.

2.5.4. Zabezpečte prevádzkyschopnosť bezpečnostných poplachov inštalovaných na „Objekte“, spolu s „Dodávateľom 2“, prijmite včasné opatrenia na odstránenie porúch v ich prevádzke.

2.5.5. Zabezpečiť prevádzkyschopnosť telefónnych liniek a napájacích sietí, na ktoré sú napojené zabezpečovacie zariadenia.

2.5.6. Nedovoľte neoprávneným osobám prístup k bezpečnostným alarmom inštalovaným na „Objekte“ za účelom odstraňovania problémov, vykonajte zmeny v blokovacej schéme „Objektu“, nevykonávajte zadané práce samostatne.

2.5.7. Organizovať a poskytovať zástupcom „Dodávateľ 1“ a „Dodávateľ 2“ možnosť prístupu k „Predmetu“ za účelom splnenia ich záväzkov prevzatých v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. V záujme riadneho plnenia prevzatých povinností zo strany „Zhotoviteľa 1“ odovzdať „Zhotoviteľovi 1“ duplikáty kľúčov od zámkov a iných uzamykacích zariadení všetkých vchodových dverí „Objektu“, ako aj uzamykacích zariadení pre vchodové dvere. brán, vchodov, hál, vestibulov (bod 9 Prílohy č. 1 tejto Zmluvy) a nahlásiť ich kódy (bod 10 Prílohy č. 1 tejto Zmluvy).

V prípade straty, ako aj zmeny zámkov a kódov o tom bezodkladne informujte „Dodávateľa 1“.

2.5.8. Upovedomiť „Dodávateľ 1“ a „Zhotoviteľ 2“ o prevode „Predmetu“ do vlastníctva iných fyzických alebo právnických osôb. Nepoužívajte „Objekt“ na komerčné účely.

2.5.9. Udeliť „Zhotoviteľovi 2“ právo nahliadnuť do „Objektu“ (potrebné na to, aby „Zhotoviteľ 1“ zistil dôvody aktivácie bezpečnostného poplachu) v prítomnosti dôveryhodnej osoby, a tiež (na požiadanie hl. „Zákazník“) za prítomnosti 2 svedkov alebo bez nich (str. 14 Prílohy č. 1 tejto Zmluvy).

2.5.10. Pred zapnutím zabezpečovacích prostriedkov v režime „zabezpečenie“ skontrolujte, či sa na „Objekte nenachádzajú žiadne osoby, zvieratá, zapnuté elektrické spotrebiče, zdroje ohňa“, zamknite dvere, okná, vetracie otvory, prielezy a pod. pre zámky a zámky.

2.5.11. Ak sa zistí akékoľvek narušenie integrity „Objektu“ a (alebo) porušenie integrity prostriedkov zabezpečovacieho poplachu, okamžite to oznámte „Dodávateľovi 1“, ktorý upovedomí „Dodávateľ 2“.

2.5.12. Upovedomiť „Zhotoviteľa 1“ o dodaní „Predmetu“ pod ochranou na dlhú dobu.

2.5.13. Aby sa predišlo trhavým (krátkodobým) krádežiam, chráňte vstupný otvor dvojkrídlovými dverami s inštaláciou dvoch zadlabávacích zámkov na každé dvere vo vzdialenosti minimálne 300 mm od seba, ktoré pri „Objekt“ je odovzdaný na monitorovaciu stanicu, sú uzamknuté kľúčom.

2.5.14. V prípade zistenia odcudzenia majetku „Objednávateľa“ v dôsledku vstupu neoprávnených osôb do „Objektu“ o tom bezodkladne informujte „Dodávateľa 1“ a „Dodávateľa 2“. Pred príchodom zástupcov „Dodávateľ 1“ a „Dodávateľ 2“ zabezpečiť nedotknuteľnosť miesta činu.

2.5.15. V prípadoch, keď „Dodávateľ 1“ zistí známky prieniku do „Objektu“, ako aj keď „Dodávateľ 1“ prijme odôvodnené rozhodnutie o potrebe kontroly a opätovného uzavretia „Objektu“, aby dorazil alebo zabezpečil príchod príslušným osobám na „Objekte“ v čo najkratšom čase, najneskôr však do jednej hodiny od prijatia správy o potrebe dostaviť sa.

2.5.16. Dodržiavať požiadavky na technickú pevnosť „Objektu“, na vybavenie alebo opravu bezpečnostných alarmov, ako aj postup pri skladovaní cenností, zbraní alebo iného majetku v súlade s požiadavkami platnej legislatívy Ruskej federácie.

2.5.17. Včasná platba za služby poskytované podľa tejto zmluvy.

2.5.18. Stratu elektronického kľúča alebo sprístupnenie dôverných informácií (kód, heslo, číslo účtu) bezodkladne oznámte monitorovacej stanici „Dodávateľ 1“.

2.5.19. Na zabezpečenie plnenia zmluvy „Dodávateľ 1“ a „Dodávateľ 2“ doklad totožnosti, osvedčenie o štátnej registrácii práva na chránený „Objekt“

2.5.20. Generálnu opravu alebo výmenu komplexu technického zabezpečovacieho zariadenia, ak jeho ďalšia prevádzka nie je možná z dôvodu fyzického opotrebovania alebo nenávratnej zmeny technických parametrov, vplyvom klimatických alebo výrobných faktorov, ktoré vylučujú spoľahlivú ochranu chráneného „Objektu“, minimálne však raz za 8 (osem) rokov.

2.6. „Zákazník“ má právo:

2.6.1. Zmeňte režim údržby bezpečnostných poplachov zaslaním písomného oznámenia „Dodávateľovi 1“ 3 (tri) pracovné dni pred požadovaným dátumom zmeny.

2.6.2. Pozastaviť alebo ukončiť túto Zmluvu pred uplynutím jej platnosti písomným oznámením „Dodávateľovi 1“ a „Dohodárovi 2“ 3 (tri) pracovné dni pred očakávaným dátumom pozastavenia alebo ukončenia.

3. PLATOBNÝ POSTUP

3.1. Mesačná výška úhrady za služby „Dodávateľ 1“ je uvedená v bode 15 Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, ktorú podpisujú „Dodávateľ 1“ a „Objednávateľ“.

3.2. Cena služieb poskytovaných „Dodávateľom 2“ je uvedená v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy, ktorú podpisujú „Dodávateľ 2“ a „Objednávateľ“.

3.3. Platba za služby poskytované „Dodávateľom 1“ podľa tejto zmluvy je realizovaná mesačne do 15. dňa aktuálneho mesiaca „Objednávateľom“ v súlade s bodom 3.1. tejto zmluvy:

_____________________________________________________________________________

3.3.1 Platba za nepravdivý odchod policajného zboru zavinením „Objednávateľa“ jeho oprávnených zástupcov, ako aj osôb zodpovedných za použitie zabezpečovacej signalizácie, sa uskutoční najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia. oznámenia o falošnom odchode. V prípade neuhradenia náhrady za krivý výjazd policajného zboru v ustanovenej lehote sa prostriedky prijaté ako mesačná platba za bezpečnosť započítavajú do úhrady za falošný výjazd policajného zboru.

3.4. Platba za služby poskytované „Dodávateľom 2“ sa uskutočňuje mesačne najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca na základe tejto Zmluvy.

3.4.1. Platba za služby „Dodávateľa 2“ podľa Zmluvy musí byť vykonaná jedným z nasledujúcich spôsobov:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3.4.2. Vo všetkých prípadoch platby podľa zmluvy spôsobom a spôsobmi uvedenými v bode 3.4.1. Banková provízia nebude účtovaná od „Zákazníka“.

3.4.3. Zákazník má právo splniť si svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy v predstihu za služby, ktoré má v budúcnosti poskytovať „Dodávateľ 2“. Platba preddavkom môže pokrývať akékoľvek časové obdobie do konca aktuálneho kalendárneho roka.

3.5. V prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy zmluvnými stranami sa úhrady uskutočnia na základe nákladov na skutočne poskytnuté služby v čase ukončenia zmluvy.

3.6. V prípade pozastavenia plnenia záväzkov z tejto Zmluvy hradí „Zákazník“ náklady na rezerváciu čísla účtu s úhradou skutočných nákladov na používanie telefónnych liniek.

3.7. Pri zmene ceny poskytovaných služieb je „Zmluvná strana – iniciátor“ povinná oznámiť „Objednávateľovi“ a druhej zmluvnej strane – „Zhotoviteľovi“ so zavedením zmien v príslušnej Prílohe tejto Zmluvy alebo podpísaním zmluvy. dodatočná dohoda.

Ak po uplynutí siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o zmene taríf „Objednávateľ“ naďalej využíva služby „Zhotoviteľa“, potom sa nové tarify považujú za automaticky akceptované „Objednávateľom“.

4. ZODPOVEDNOSŤ STRÁN

4.1. Na základe tejto zmluvy „zhotoviteľ 1“ zodpovedá za utajenú krádež majetku „odberateľa“, ku ktorej došlo počas chránenej doby, v dôsledku nesprávneho plnenia záväzkov prevzatých z tejto zmluvy vo výške ocenenia majetku, keď táto skutočnosť je potvrdená rozhodnutím súdu v súlade s platnou legislatívou Ruskej federácie.

4.2. „Dodávateľ 1“ a „Dodávateľ 2“ nezodpovedajú podľa tejto zmluvy za tajnú krádež majetku „Objednávateľa“ nachádzajúceho sa na „Objekte“ v nasledujúcich prípadoch:

a) spáchané počas nestráženej doby;

b) spáchané neoprávnenými osobami vstupujúcimi do „Objektu“ cez miesta, ktoré „Zákazník“ odmietol chrániť pomocou bezpečnostných alarmov;

c) pri výskyte okolností „vyššej moci“;

d) spáchaný rodinným príslušníkom „Zákazníka“, splnomocneným zástupcom alebo inými osobami zdržiavajúcimi sa na stráženom „Objekte“, ak je táto skutočnosť zistená postupom podľa doterajších právnych predpisov;

e) ak sa preukáže, že „Dodávateľ 1“ bol zbavený možnosti otvoriť a / alebo skontrolovať „Objekt“ s cieľom zistiť dôvody aktivácie bezpečnostného poplachu z dôvodu nesúladu duplikátov kľúčov od zámkov vstupné dvere „Objektu“, kľúče alebo kódy uzamykacích zariadení: dvere, brány, vchody, haly, vestibuly, hrozby útokov domácimi zvieratami;

f) spáchané v dôsledku nedodržania požiadaviek podľa ods. 2.5.4., 2.5.5., 2.5.6., 2.5.13., 2.5.16., 2.5.18 tejto zmluvy;

g) pri zisťovaní alebo zadržiavaní páchateľov v čase odcudzenia veci „Dodávateľom 1“;

h) ak nie je prijatý signál „alarm“ od chráneného „Objektu“ z dôvodu poruchy zabezpečovacieho poplachového prostriedku, ktorá vznikla vinou „Zákazníka“;

i) počas doby používania „Objektu“ na komerčné účely;

j) spáchaný v období, keď „Zhotoviteľ 1“ dočasne nemohol zabezpečiť bezpečnosť z technických príčin (výpadok elektriny, porucha telefónu, telefónnej linky, výmena alebo premiestnenie monitorovacej stanice), na čo bol „Objednávateľ“ a zodpovedné osoby upozornený ;

k) spôsobenie škody „Objednávateľovi“ v chránenom období iným spôsobom nesúvisiacim s preniknutím neoprávnených osôb do chráneného „Objektu“ (požiar, záplava a pod.);

l) spôsobenie škody „Zákazníkovi“ v prípade narušenia celistvosti „Objektu“, keď doň preniknú alebo sa pokúsia preniknúť neoprávnené osoby, ako aj v prípade poškodenia konštrukcií a častí umiestnených po vonkajšom obvode „Objektu“. Objekt“ (zámky, dvere, okná, okná, dvere a výklady atď.).

m) porušenie alebo nedodržanie požiadaviek na technickú pevnosť „Objektu“ zo strany „Objektu“, na vybavenie alebo opravu zabezpečovacej signalizácie, ako aj v prípade porušenia postupu pri prechovávaní cenín, zbraní resp. iný majetok počas chránenej doby, určenej platnou legislatívou Ruskej federácie;

n) nedodržiavanie pravidiel prevádzkovania zabezpečovacích zariadení zo strany „Zákazníka“, oprávnených osôb a osôb zodpovedných za používanie zabezpečovacej signalizácie;

o) v ostatných prípadoch, ak „Objednávateľ“ nepreukáže vinu „Zhotoviteľov“.

4.3. Zodpovednosti podľa tejto zmluvy sa zbavuje aj "Dodávateľ1" v prípade, že signál "alarm" od "Objektu" nebude prijatý z dôvodu nefunkčnosti inštalovaných zabezpečovacích zariadení alebo ich nesprávnej údržby.

4.4. „Dodávateľ 2“ je zodpovedný, ak k tajnej krádeži majetku „Objednávateľa“ došlo v dôsledku nesplnenia alebo nesprávneho plnenia povinností z jeho strany uvedených v bode 2.3. skutočná dohoda.

4.5. "Dodávateľ 1" sa zbavuje zodpovednosti v prípade autorizovaného odstránenia bezpečnostných hlásičov inštalovaných na "Zariadení" z monitorovacej stanice "Zhotoviteľa 1" osobami, ktoré neboli určené "Objednávateľom" ako zodpovedné (dôveryhodné) osoby, bez ohľadu na zákonnosť konania týchto osôb.

4.6. Náhrada vecnej škody je vykonaná „Dodávateľom 1“ a „Dodávateľom 2“ po tom, čo „Objednávateľ“ predloží písomnú žiadosť a kópiu súdneho rozhodnutia o skutočnosti, že „Dodávateľ 1“ a (alebo) „Dodávateľ 2“ nesprávne plnil. “ záväzkov prijatých podľa tejto dohody. Výška škody musí byť potvrdená výpočtom hodnoty odcudzeného vecného majetku, zostaveným za účasti zástupcov „Exekútora 1“ a „Exekútora 2“, „Objednávateľa“ a potvrdeného príslušnými dokladmi.

4.7. Vrátenie vecí a cenností odcudzených z chráneného „Vecu“, odňatých orgánom činným v trestnom konaní osobám, ktoré sa krádeže dopustili, „Zákazníkovi“, vykonávajú tieto orgány alebo súd v súlade s platnou právnou úpravou OZ. Ruská federácia.

V tomto prípade „Objednávateľ“ do 30 dní uhradí „Zhotoviteľovi 1“ ich náklady zo sumy prijatej od „Dodávateľovi 1“ za účelom náhrady škody z tajnej krádeže.

4.8. V prípade zadržania neoprávnených osôb na stráženom „Objekte“ zo strany „Dodávateľ 1“ a ak má „Objednávateľ“ vecné nároky, tento ich predkladá priamo zaisteným osobám.

4.9. Za nesprávne konanie „Objednávateľa“ pri používaní zabezpečovacej signalizácie, ktoré malo za následok „falošný“ odchod policajného zboru do „Objektu“, platí „Objednávateľ“ náhradu „Zhotoviteľovi 1“ podľa aktuálneho sadzobníka.

5. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

5.1. Prítomnosť okolností vyššej moci pre jednu zo „Zmluvných strán“ (okolnosti vyššej moci, nepredvídané, nekontrolovateľné, nepredvídateľné, znemožňujúce plnenie zmluvných podmienok), ktoré nastanú po uzavretí tejto zmluvy „Zmluvnými stranami“ alebo vznikajúce z podstaty Zmluvy, ako aj v priebehu jej plnenia „Zmluvné strany“ prevzali záväzky, ktoré žiadna zo „Zmluvných strán“ nemohla predvídať alebo im zabrániť primeranými, dostupnými a uskutočniteľnými prostriedkami, zbavuje túto „Zmluvnú stranu“ zodpovednosti za nesplnenie alebo nesprávne plnenie záväzkov prevzatých podľa tejto zmluvy.

6. DOBA PLATNOSTI ZMLUVY

6.1. Táto dohoda nadobúda platnosť „___“ ___________ 20__ a je platná do „___“ ___________ 20__.

6.2. Ak jeden mesiac pred uplynutím platnosti tejto zmluvy žiadna zo zmluvných strán nepožiada o jej ukončenie alebo opätovné prerokovanie, zmluva sa automaticky považuje za predĺženú za rovnakých podmienok a na rovnaké obdobie. Ďalšie predĺženie tejto zmluvy sa vykonáva rovnakým spôsobom.

6.3. Ak sa zmenia podmienky uvedené v tejto zmluve, všetky tri kópie podliehajú opätovnému vydaniu bez prerušenia všeobecnej doby platnosti zmluvy.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o informáciách, o ktorých sa dozvedeli v priebehu plnenia tejto zmluvy.

7.2. Vo všetkých otázkach, ktoré táto dohoda neupravuje, sa strany riadia platnými právnymi predpismi Ruskej federácie

7.3. Všetky spory podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou musia byť zmluvné strany riešené rokovaním, ak nie je možné dosiahnuť dohodu spôsobom stanoveným zákonom.

7.4. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ​​a podpísané všetkými zmluvnými stranami.

7.5. Táto zmluva a jej prílohy (č. 1, č. 2, č. 3), ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, sú vyhotovené v 3 vyhotoveniach, z ktorých každé má rovnakú právnu silu. Prvý sa nachádza u „Dodávateľ 1“, druhý u „Dodávateľ 2“ a tretí u „Zákazníka“.

8. PODROBNOSTI A ADRESÁRI:

"ÚČASTNÍK 1": "ÚČASTNÍK 2":

Hlavný náčelník

________

______________________________ ______________________________________

(Celé meno, podpis) M.P. (Celé meno, podpis) M.P.

"ZÁKAZNÍK":

___________________________________

___________________________________

(celé meno, podpis)

Prihláška č.1

k zmluve zo dňa „____“ _____________ 2011 č. _______

podľa adresy:

domáci telefón:

1. Zákazník: __________________________________________________________________

(priezvisko, meno, priezvisko v plnom znení)

2. Certifikát ____________ séria __________ č. _________ s dátumom "___" _____________

3. Informácie o osobách zodpovedných za používanie bezpečnostných poplachov:

(Celé meno, miesto výkonu práce, mobilné a pracovné telefónne čísla):

4. Informácie o oprávnených osobách:

(Celé meno, adresa bydliska, pracovisko, telefónne čísla domov, mobilné a pracovné):

5. Údaje konzoly:

6. "Objekt" je vybavený bezpečnostným alarmom: _____________________________

7. Odmietam vybaviť bezpečnostné alarmy na nižšie uvedených miestach, ktoré navrhol „Dodávateľ 1“: ________________________________________

(podpis "Zákazníka")

8. Zariadenia nainštalované v MHLIG: _____________________________________ patria „Zákazníkovi“.

9. Kľúče od vchodových dverí v množstve __________________________________________________________________________ ks kľúče kľúče od vchodových dverí vchodu kľúče od vchodu, predsiene na odpočívadle (bunka č. ________) prevzali:

______________________

(podpis dôstojníka PSB)

10. Kód uzamykacieho zariadenia na predných dverách vchodu ______, na odpočívadle ______

11. Prítomnosť domácich zvierat (strážnych psov): __________________________________

12. Podmienky na prezeranie objektu v prítomnosti domácich zvierat (strážnych psov) alebo v prítomnosti vysokého plotu: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Telefóny centrálnej bezpečnostnej konzoly ________________________________

14. Otvorenie a kontrola „Objektu“ sa vykonáva: ________________________________________

(podpis "Zákazníka")

15. Mesačná výška úhrady za služby „Zhotoviteľa 1“ je 1 % z výšky ohodnotenia „Objednávateľa“ nehnuteľnosti nachádzajúcej sa pri „Objekte“, nie však nižšia ako minimálna suma stanovená aktuálne tarify.

Ja, ________________________________________________________________________________,

(Celé meno "Zákazník")

Nehnuteľnosť nachádzajúcu sa pri „Objekte“ hodnotím sumou _____________, poplatok za ochranu „Objektu“ mesačne je _______________________

Výška škody, ktorú má uhradiť „Dodávateľ 1“ podľa tejto zmluvy, je ______________________

______________________________

(podpis "Zákazníka")

16. Mesačná výška platby za služby „Dodávateľ 1“ sa môže zmeniť v prípade zmeny ním odhadovanej hodnoty nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v „Zariadení“, pričom tento dodatok podlieha opätovnému prerokovaniu .

17. Bezpečnostná služba sa zrieka zodpovednosti za prehliadku „Objektu“ v neprítomnosti svedkov svedčiacich: __________________________________________________________________________________________________

(nemám žiadne sťažnosti, podpis "zákazníka")

18. Required additional data for each specific case ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19. „Zákazník“, keď „Dodávateľ 1“ odpojí zabezpečovacie zariadenia inštalované na „Zariadení“ s monitorovacou stanicou, ak dôjde k nedoplatkom platieb za dva a viac mesiacov, nemá voči „Dodávateľovi 1“ žiadne nároky ___________________________________________

(Celé meno, podpis "Zákazníka")

Požadovaný čas vstupu ____ sekúnd

Poznámka:

1. Pri prvotnom uzavretí tejto Zmluvy platí „Zákazník“ náklady na prekročenie telefónnych liniek.

2. V prípade uvedenom v bode 3.6. tejto Zmluvy "Zákazník" hradí náklady na rezerváciu čísla účtu s úhradou skutočných nákladov za používanie telefónnych liniek v sadzbách VOP.

3. V prípade uvedenom v bode 4.9. tejto Zmluvy "Zákazník" hradí náklady na "falošný" výjazd policajného zboru do "Objektu" v zmysle aktuálneho sadzobníka.

Prihláška č.2

k zmluve zo dňa „____“ ______________ 20__, č. _______

Pobočka Federálneho štátneho jednotného podniku "Ochrana" Ministerstva vnútra Ruska _____________________

Cena bez DPH:

Celková splatnosť za mesiac: _______________________

"DODÁVATEĽ 2": "ZÁKAZNÍK":

_______________________________________

_______________________________________

Šéf _________________________________

_____________________________ ________________________________

_____________________________ ________________________________

(Celé meno, podpis) (Celé meno, podpis)

Prihláška č.3

k zmluve zo dňa „___“ ______________ 20__

bezpečnostná alarmová služba,

inštalované na miestach uloženia osobného majetku občanov

Podmienky služby

Údržbárske služby sú súborom prác na udržiavanie technického zabezpečovacieho zariadenia (PPS) a vysielacieho/prijímacieho zariadenia v prevádzkyschopnom stave počas celej doby prevádzky.

1. Vrátane údržby.

1.1. Odstraňovanie porúch (údržba).

1.2. Práce na výmene nefunkčných zariadení, blokov, dosiek, káblov, vodičov a iných komponentov za prevádzkyschopné rovnakého typu alebo funkčne ekvivalentné tým, ktoré sa vymieňajú. Výmena chybného TCO (PPKOP, detektory rôznych typov činnosti, hlásiče, káblové a drôtené výrobky - sú realizované z výmenného fondu na obdobie nie dlhšie ako mesiac od dátumu výmeny)

1.3. Vykonávanie plánovanej (minimálne 1x ročne pre „Zákazníkov“ – jednotlivcov) plánovanej údržby s kontrolou prevádzkyschopnosti komponentov a „Komplexu“ ako celku, s povinnou evidenciou vykonaných prác vo vestníku ÚPÚ. (pracovný ovládací panel) CMS (centralizovaná monitorovacia konzola) OVO , alebo automatická značka na kontrole a značka v denníku elektrikára s podpisom zodpovednej osoby "Klienta" o výmene zariadení, dosiek, vodičov. a ďalšie zložky „Komplexu“.

1.5. Zmena programu fungovania „Komplexu“ na žiadosť „Zákazníka“.

1.6. Poskytovanie poradenských služieb „Klientovi“ pri prevádzke „Komplexu“.

2. Údržbárske práce zahŕňajú.

2.1. Vizuálna kontrola komponentov „Komplexu“, kontrola správnej inštalácie detektorov s prihliadnutím na možné zmeny v dispozičnom riešení alebo dizajne priestorov.

2.2.Čistenie a utieranie klávesníc, detektorov, ostatných komponentov "Komplexu".

2.3. Ovládanie prevádzkového napätia.

2.4. Monitorovanie činnosti požiarneho poplachového systému.

2.5. Riadenie prevádzkyschopnosti systému prenosu dát cez záložný kanál.

2.6. Objasnenie používateľských údajov.

2.7. Konzultácie, školenia užívateľov.

3. Údržba "Komplexu" nezahŕňa.

3.1. Generálna oprava „Komplexu“ po uplynutí jeho životnosti.

3.2. Odstránenie porúch a porúch, ktoré sa objavili v dôsledku:

• vykonávanie zmien v zložení „Komplexu“ alebo jeho opravy, vykonávané osobami, ktoré nie sú zástupcami „Zhotoviteľa“;
• nehody v zariadení alebo nedbalé konanie „Zákazníka“;
• porušenie podmienok prevádzky „Komplexu“.

3.3. Odstraňovanie porúch napájacích sietí, telefónnych komunikačných systémov (káblových alebo mobilných), ku ktorým je pripojené zariadenie „Komplexu“, s výnimkou porúch miestnych mobilných komunikačných zariadení (vysielacie a prijímacie zariadenia a anténne napájacie zariadenia).

4. Pre „Komplex“, ak nie je v technickej dokumentácii k zariadeniu určené inak, je stanovená životnosť osem rokov odo dňa začatia prevádzky.

5. Vymenené chybné komponenty „Komplexu“ sa stávajú majetkom „Zákazníka“, s výnimkou komponentov, na ktoré sa nevzťahuje záručná doba.

6. Predplatné podľa zmluvy zahŕňa náklady na:

6.1. Pracuje na výmene zariadení, blokov, dosiek, spojovacích vodičov a iných komponentov „Komplexu“ uvedeného v odseku 1 týchto „Podmienok“.

6.2. Regulačná práca.

6.3. Práca na zmene programu fungovania „Komplexu“;

6.4. Pracovať na odstránení príčin „falošných“ pozitív;

6.5. Práce na poskytovaní poradenských služieb pre prevádzku „Komplexu“.

7. Predplatné podľa zmluvy nezahŕňa náklady.

7.1. Vymeniteľné batérie a akumulátory (kupuje "Zákazník" samostatne).

7.2. Vymenené zariadenia a súčasti „Komplexu“, ako aj práce uvedené v p.Z. týchto Podmienok.

8. Náklady na práce, vybavenie a materiál, ktoré nie sú zahrnuté v poplatku za predplatné, hradí „Objednávateľ“ podľa faktúr vystavených „Dodávateľom“ do 3 bankových dní.

9. Žiadosti o odstránenie porúch „Komplexu“ prijíma 24 hodín denne DPU (pracovný ovládací panel OVO).

Prečítal som si „Podmienky poskytovania služby“ a súhlasím s nimi

"Zákazník" __________________________________________________________________________ Celé meno